l. Recabar información necesaria, para la elaboración del Tareo de campo y su remisión a la Unidad de Recursos Humanos, en los plazos establecidos. Acciones de control del plazo de ejecución de obra: plazo original de ejecución; Ampliaciones de Plazo procedentes e improcedentes por variaciones de obra, Suspensiones de Plazo, Reducciones de Plazo, de acuerdo a la modificación de la ruta crítica; eventos compensables denegados o reconocidos y otros; plazo final de ejecución; retrasos. Esto incluye las licencias, En obras por administración directa.- se deben considerar los siguientes cronogramas en el expediente técnico: Cronograma de ejecución de obras y cronograma de adquisición de materiales. Su misión es fiscalizar el cumplimiento de los procedimientos técnicos y administrativos . Inscripción de obras menores a 30 jornales realizadas por autoconstrucción o mano de obra benévola 3.3. f) Certificación, con carácter de declaración jurada, emitida por la Sub Gerencia de compatibilidad respectiva, revisión de los metrados o actividades. c.- Fecha de término considerando prorroga (OFICIAL) C) ESTADO FINANCIERO: a.- Monto del Presupuesto Modificado (del Programa de Inversiones). Obras por administración directa Top PDF Obras por administración directa: . – …………… – ………….. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE DESAGUADERO “Decenio de la Igualdad de oportunidades para Mujeres y Hombres” “Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad” SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO, RURAL E INFRAESTRUCTURA CUADRO Nº 01 Ciudad Km. La Unidad de Supervisión y Liquidación de Obras, a más tardar a los cinco (05) días, de haber recepcionado el Informe mensual del Residente, y visado por el Inspector o Supervisor, debe remitirse al Área respectiva para efectos de consolidar los datos técnicos - administrativos (Avance Físico y Financiero) y al File de Obra. entrega de la libre disponibilidad del terreno al Residente de Obra. Las Obras por Administracion Directa se ejecuta en aplicacion de la Resolucion de Contraloria General de la Republica Nº195-88-CG de fecha 18-07-1988, que hasta la fecha no ha sido modificado, pese al tiempo transcurrido, que suman en total mas de 27 años. El Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado N° 30225, aprobado con Decreto Supremo N° 344-2018-EF y modificado por Decreto Supremo N° 377-2019-EF, en el Anexo N° 1 - Definiciones, define al adicional de obra como: « […]Prestación adicional de obra: Aquella no considerada en el expediente técnico de obra, ni en el contrato original, cuya realización resulta indispensable y/o necesaria para dar cumplimiento a la meta prevista de la obra principal y que da lugar a un . REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS Evaluará en su debida oportunidad, los requerimientos de Bienes y Servicios solicitados por el Residente, teniendo la facultad de rechazar los materiales y equipos adquiridos por su mala calidad o incumplimiento de los Términos de Referencia en sus Especificaciones Técnicas y su Costo Referencial. 6.3. 5.3.2. Recepción de la Obra por la Comisión de Recepción sin observaciones. “Decenio de la Igualdad de oportunidades para Mujeres y Hombres” “Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad” MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE DESAGUADERO SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO, RURAL E INFRAESTRUCTURA d. Apoyar al Residente de Obra en la presentación de informes administrativos - Técnicos de obras; avances mensuales, estado situacional, requerimiento de bienes y servicios, liquidaciones técnicas, etc. especificaciones técnicas del Expediente Técnico o Estudio Definitivo DATOS TÉCNICOS DEL PROYECTO 11.1 ANTECEDENTES. previa opinión de la Sub Gerencia de Proyectos y Obras Públicas. 5) Los Adicionales y/o Deductivos que se durante la Ejecución de Proyectos de Inversión Pública, deben ser comunicados por la Entidad a la autoridad competente del Sistema de Inversión Pública. a.m. del día ….. de ………..del 2018, se constituyó la Comisión designada por Resolución Gerencial Nº …..-2018 - MDD/GM/…., de fecha …………., integrada por el Ing………… como presidente de la Comisión; Ing…………………………., como miembro de la comisión, Sr ………………………………….. como miembro en representación del alcalde de la Municipalidad Distrital de Desaguadero. l. Emitir un Informe que sustenta técnica y normativamente su pronunciamiento sobre; prestación adicional o Deductivo de Obra, Solicitud de Ampliación de Plazo u otra modificación al proyecto, presentados por el Residente, para su evaluación y pronunciamiento. Jacket, boots, scarf, gloves. c. El Asistente Administrativo de Obras, deberá coordinar con la Residencia e Inspección o Supervisión (según corresponda), para dar cumplimiento con los Procedimientos Administrativos en la adquisición y compromisos de bienes y servicios para las obras. Así mismo otros datos Desabastecimiento de los materiales e insumo (debe sustentarse). inspecciones, pruebas y cualquier otro concepto que pueda incidir sobre el costo de los durante el desarrollo de la ejecución de la Obra; debiendo coordinar las m. Apoyar administrativamente en el control y movimiento del almacén en Obra. j. Otras funciones de su competencia que se le asigne. elaboración del expediente técnico de una obra pública a ejecutarse, pueden distinguirse normas ke regulan la obra en peru creo pero es importante para la legislacion de obras, 0% found this document useful, Mark this document as useful, 0% found this document not useful, Mark this document as not useful, Save Normas Que Regulan La Ejecucion de Obras Publicas ... For Later. ), en ………………… a los ……… días del mes de ………………del año de ……………………. Evaluación de cumplimiento de funciones y obligaciones del Residente de Obra. 5. e. Llevar un control del avance físico y financiero de la obra, efectuando las mediciones de los trabajos ejecutados en forma oportuna, detallada, sistemática y progresiva. 4.1. q. El Residente de Obra conjuntamente con el Inspector de Obra, son responsables directos de todo procedimiento Administrativo y Técnico en la Ejecución de una Obra por la modalidad de Administración Directa. Directa (Administración Directa), que ejecuta en su ámbito geográfico la Municipalidad Distrital de Anexo Nº 08 Controles operacionales. c) Importe total de los trabajos y . c. Coordinar directamente con el Residente y/o Inspector, y con la Unidad de Logística, para formular y entregar oportunamente los requerimientos de materiales y servicios, en concordancia con el Expediente Técnico aprobado, observando diligentemente las características, especificaciones y detalles correspondientes. ASPECTOS SOCIALES a) Aceptación del Proyecto. técnicas del expediente técnico. En los estudios de campo se ha observado gran interés por parte de los beneficiarios en la materialización de esta obra; sin embargo, por la envergadura de las obras y su impacto requerido, La Municipalidad, debe iniciar la tarea de comprometer y formalizar el aporte de la mano de obra de todos los poblados beneficiarios de esta obra, de tal manera que se planifique con anterioridad turnos de trabajo (faenas comunales) que conduzca a un rápido, continuo y correcto procedimiento de construcción de la misma. VII. d) La Sub Gerencia de Proyectos y Obras Publicas debe demostrar que el Costo Total de la corresponda a la naturaleza de la obra, habilitado para el ejercicio profesional, ¿Por qué? la absolución de observaciones. Av. o. Anotar en el Cuaderno de Obra, la necesidad de ejecutar una Prestación Adicional de Obra o Deductivo de obra. ESTRUCTURA: DIRECCION EN LA OBRA : ING. El documento de gestión que utilizara el Inspector o Supervisor de Obra para el control del plazo de ejecución es: Programa o Cronograma de Ejecución de Obra (CPM), representando en Diagrama de Barras Gantt o Redes. d. El Comité está integrado por lo menos por un representante de la Entidad, recomendándose que sea el Sub Gerente de Desarrollo Urbano, Rural e Infraestructura (SGDURI) (necesariamente Ingeniero o Arquitecto 01), y Contador de la Entidad, siendo el Inspector o Supervisor (según corresponda) Asesor Técnico de dicho Comité; en un plazo no mayor diez (10) días siguientes de realizada su designación, el Comité de Recepción inicia, junto al Residente, el procedimiento de Recepción de Obra, para tal efecto procede a verificar el Fiel Cumplimiento de lo establecido en los Planos y Especificaciones Técnicas y efectuar las pruebas necesarias, para comprobar el funcionamiento de las instalaciones y equipos, culminada la verificación, y de no existir observaciones se procede a la Recepción de la Obra, y se considera concluida en la fecha anotada por el Residente en el Cuaderno de Obra. justificando cualquier modificación que advierta como necesaria para fines de REAL : RESIDENTE : SUPERVISOR O INSPECTOR : PRESUPUESTO BASE : FECHA DEL PPTO : AÑO DE EJECUCION : En la localidad de …………………………….., ubicado en el Distrito de ……………………… provincia de …………., y departamento de Puno, siendo a horas ……………………... a.m. del día … de ……….del 2019, se constituyó la comisión designada por Resolución Gerencial Nº ….. programado; el Residente de Obra elaborará un informe sustentando dicho Puedes pagar con tarjeta débito o crédito o cuenta de Paypal, Cada libro Incluye un CD digital con casos prácticos, "VALORIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA". b. Absolver las consultas que formule el Residente de Obra de acuerdo a sus atribuciones (vinculante al numeral 5.3.4.1. de la presente Directiva). debidamente visado y firmado. permisos, autorizaciones, opiniones favorables, entre otros, emitidas por las entidades a. Moralidad. La disponibilidad del terreno, incluye cuando sea necesario que el terreno cuente con la factibilidad de servicios públicos y las licencias de los organismos competentes. Estado y su reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 184- 2008 -EF. Sub Gerencia de Proyectos y Obras Públicas, el requerimiento de los Obras Públicas, para su autorización. entrega a la obra de las maquinarias, equipos, materiales e insumos respectivos, c) Los responsables de la ejecución de la obra, tomaran conocimiento del proceso Comprende tanto obras nuevas como reformas, ampliaciones o demoliciones. De las Condiciones de Seguridad en obra. El Residente de Obra deberá programar, formular y presentar previa visación Disposiciones Generales: La elaboración del Informe de Compatibilidad, es de carácter obligatorio por parte del Inspector o Supervisor. DEFINICIONES •Ejecución Presupuestaria Directa.-. Que se haya hecho la entrega de las maquinarias, equipos, materiales e insumos respectivos, de acuerdo al cronograma de abastecimiento de Materiales, para lo cual es de responsabilidad del Ing. j. Controlar el plazo y el avance de obra, en concordancia con el cronograma de ejecución aprobados por la MDD. ), Cambio de Ingeniero Residente de Obra, entre otros. 2) La Entidad a través de la SGDURI y la Unidad de Supervisión y Liquidación debe definir si la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE DESAGUADERO “Decenio de la Igualdad de oportunidades para Mujeres y Hombres” “Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad” SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO, RURAL E INFRAESTRUCTURA elaboración del Expediente Técnico del Adicional y Deductivo Vinculante de Obra estará a su cargo (Sub Gerencia de Desarrollo Urbano, Rural e Infraestructura ), a cargo de un Consultor Externo o a cargo del Inspector o Supervisor (prestación adicional), debiendo tener en consideración la naturaleza, magnitud, complejidad, entre otros aspectos relevante de la Obra principal, así como la capacidad técnica y/o especialización del Inspector o supervisor, cuando considere encargarle a este la elaboración del Expediente Técnico. 7.3 Son funciones del Inspector o Supervisor de Obra los siguientes: a) Tiene como función principal controlar y evaluar directa y permanentemente, el normas conexas; adquiriendo para tal fin los bienes y servicios que requiera para su OBLIGACIONES AL TÉRMINO DE LA OBRA 5.4.1. En caso el Expediente Técnico lo elabore la Municipalidad Distrital de Desaguadero a través de la Unidad de Estudios y Proyectos, el Inspector o Supervisor cuenta con un plazo de cinco (5) días hábiles, contando a partir del día siguiente de la recepción del Expediente Técnico, para remitir a la SGDURI el Informe en el que se pronuncie sobre la viabilidad de la solución técnica planteada en el Expediente Técnico. Investigación de Incidentes, de manera tal que se cuente con una información completa, fidedigna y oportuna sobre lo ocurrido, para adoptar medidas de corrección que eviten, de forma definitiva, se vuelva a presentar un evento similar. b) Expediente Técnico detallado elaborado de acuerdo a los parámetros bajo los cuales fue c. Otras consideraciones: Cuando las Ampliaciones se sustenten en causales que no correspondan a un mismo periodo de tiempo, sea MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE DESAGUADERO “Decenio de la Igualdad de oportunidades para Mujeres y Hombres” “Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad” SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO, RURAL E INFRAESTRUCTURA este parcial o total, cada solicitud de Ampliación de Plazo, debe tramitarse y resolverse independientemente. quincenales, las observaciones en Materia de Seguridad y Salud en los Trabajos cada partida ejecutada, anotando tal hecho en el Cuaderno de Obras. 4. c. El Asistente Administrativo de Obras solidariamente con el Ingeniero Residente, son responsables directos administrativamente, por omitir o transgredir las presentes disposiciones, así como las Sanciones en lo Civil y/o Penal por daños y perjuicios económicos y actos dolosos ocasionados en el ejercicio de sus funciones. por intermedio del Inspector o Supervisor de Obra, quién las consignará en el Cuaderno Registro de charlas diarias, capacitación, sensibilización, La Escala Remunerativa será de acuerdo a estudios de Mercado (cotizaciones, precios históricos u otra fuente). En la actualidad la Ejecución de Obras por Administración Directa ha cobrado relativa importancia, sobre todo en Gobiernos Subnacionales que cuentan con capacidad técnica y operativa. f) Llevar el Control Financiero de la Obra, reportando mensualmente los montos TRANSEFERENCIA DE OBRA Una vez aprobada la Liquidación Técnica - Financiera, la Unidad de de Supervisión y Liquidación de Obras en un plazo de treinta (30) días calendario computados a partir del día siguiente de aprobado la Liquidación, la Obra deberá ser Transferida al sector correspondiente. g. Coordinar reuniones periódicas con la Sub Gerencia de Desarrollo Urbano, Rural e Infraestructura y la Unidad de Supervisión y Liquidación de Obras, para mantener una frecuente comunicación con los funcionarios de la MDD, sobre el estado de obras. Partes diarios de control de maquinaria y equipo. Registro Fotográfico de extintor debidamente cargado y su 3.7. De las formas de ejecución de obras por las entidades públicas. categoría previstos en el cronograma de recursos del Expediente Técnico Supervisión Ing ………………………………….. Profesión: Ingeniero Civil Colegiatura: CIP N° ………………………….. 10. ANTECEDENTESDEL CONTRATODE SUPERVISIÓN: fecha de suscripción del Contrato, modalidad de Contrato, fecha de entrada en vigencia, fecha de inicio de los Servicios, Plazo del Contrato de supervisión, fecha de término previsto de los Servicios (de corresponder). El pasado seis de octubre de 2022, se presentó el Proyecto de los Presupuestos Generales del Estado, aprobado por el Congreso de los Diputados el pasado 24 de noviembre. bienes o servicios de una Entidad; cuyos beneficios se generen durante la vida útil del Elementos del Plan 6.1. 5htg4retyrbves wrgv eb br b t etrgvesfdadw e w efw rfwfwfw wfwfww fwfwfw fw... Es un documento Premium. de obra así como los informes que debe presentar. 5.2.4. funcionalmente del Jefe de la Oficina General de Administración. movimientos de maquinarias y equipos, movimiento de materiales e insumos, ………………..% MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE DESAGUADERO “Decenio de la Igualdad de oportunidades para Mujeres y Hombres” “Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad” …………………………………. El Residente de Obra previa revisión y aprobación del Inspector o Supervisor La programación y ejecución de obras por administración directa en el sector público, se ejecuta mediante la asignación y aprobación presupuestal de los correspondientes recursos públicos en su presupuesto institucional, que permitan realizar la ejecución presupuestal y financiera de la obra, con su propio personal técnico, infraestructura, maquinaria y equipos. La Sub Gerencia de Desarrollo Urbano, Rural e Infraestructura (SGDURI), y la Unidad de Supervisión y Liquidación de Obras, son los responsables del seguimiento, monitoreo y del cumplimiento de las disposiciones contenidas en la presente Directiva. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS ................................................................... 16 3.6. INSTITUCIÓN ASUMIRA LA RESPONSABILIDAD DE QUE TODO PROYECTO - Registro IPERC (Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos) Registro AST ( Análisis de Seguridad en el Trabajo) Registro de Accidentes e Incidentes Registro de Inspecciones Internas Registros Estadísticos Registro de Equipos de Seguridad Registros de Equipos de Emergencia Registro de Charlas de Inicio de Jornadas Registro de Capacitación y Entrenamiento Registro de Materiales Peligrosos 3. c) Asignación Presupuestaria considerada en el Presupuesto Institucional de Apertura del Financiera concordante con el Plan Operativo Institucional (POI) y los parámetros bajo puedan alterar la viabilidad; para que puedan efectuar en forma oportuna la Es decir, no contrata a un tercero o empresa privada para llevar a cabo la construcción o remodelación, sino más bien, la misma entidad se encarga de suministrar a los materiales y el personal necesarios. b. El Residente de Obra Designado o contratado, responsable administrativamente por omitir o transgredir la presente Directiva, asimismo en lo Civil y/o Penal por daños y/o perjuicios económicos y actos dolorosos cometidos en el desempeño de sus funciones. MECÁNICA OPERATIVA ............................................................................................ 15 3.5. l) Presentar al Inspector o Supervisor de Obra, semanalmente los metrados de e. El Residente de obra, realizara las coordinaciones necesarias con los Órganos competentes según disposiciones y normas vigentes, para que la obra se desarrolle y ejecute en forma óptima y dentro de los plazos establecidos. Control de calidad del Trabajo ejecutado ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………. CONSOLIDADO DE DOCUMENTOS TECNICOS – ADMINISTRATIVOS PARA LA LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA DE OBRA a. Adicionales, Deductivos, Ampliaciones de Plazo, Suspensiones de Plazo, Cambio de Especificaciones Técnicas, etc. contemple la aceleración de los trabajos, de modo que se garantice el La Unidad de Asesoría Jurídica y la Unidad de Recursos Humanos, deberán tener en consideración la presente Directiva, para la elaboración de los contratos de los Residentes de Obra. b. Procedimiento: El procedimiento esta descrito en el inciso m de FUNCIONES ESPECIFICAS DEL RESIDENTE, la cual deberá cautelar el Inspector o Supervisor (según corresponda). (Ver Directiva Interna Lineamientos para Transferencia de Obras Públicas Ejecutadas por la Municipalidad Distrital de Desaguadero, a Otras Entidades del Estado). 5. establecido en el expediente técnico, en los cronogramas aprobados y en el Mecanismo de Supervisión y Control El objetivo del mecanismo de supervisión y control es verificar el cumplimiento de desempeño del Plan Específico de Seguridad y Salud en el Trabajo, en la Obra. OBSERVACIONES: No hay observaciones solo el desabastecimiento de materiales en obra XVIII. responsable de la operación y mantenimiento de la obra. Objetivos y Metas de mejora en Seguridad y Salud Ocupacional. ✅ Conocer normativa vigente para obras por Administración Directa✅ Proceso para realizar la valorización de obras por Administración Directa✅ Proceso para realizar la liquidación de obras por Administración Directa, ✅ Medidas: 24cmx17cm (alto y largo)✅ 354 páginas✅ ISBN: 978-612-48089-7-5✅ Deposito Legal: 2022-06758✅ Incluye: CD Digital de casos prácticos, Incluye CD de casos prácticos de valorización y liquidación de obras por administración directaDesarrollo completo de casos prácticos de obras por administración directa. Proyectos y Obras Publicas debe actualizarlos y ser aprobados como corresponda según cumplimiento de la ejecución de la obra conforme al Expediente Técnico o La obra ha sido ejecutada de acuerdo a los planos y especificaciones del Expediente Técnico. Resolución de contraloría Nº 147-2016-CG, que aprueba la Directiva Nº 011-2016-CG/GPROD. 4.9. SUPERVISOR DE OBRA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA- 2014.pdf - 1 1 OBJETIVO • Proponer procedimientos y criterios basados en la normativa existente, para el. Use the clues in parentheses to fill in the, They ask the waiter to bring them various things. LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA (SNIP) Y DIRECTIVAS, DIRECTIVAS DE ENTIDADES DE GOBIERNOS CENTRAL, GOBIERNOS LOCALES, PROYECTO DE LEY (2013). MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE DESAGUADERO 3.2. h. Está obligado a presentar dentro de los plazos previstos en la presente Directiva, el informe ante la Unidad de Supervisión y Liquidación de Obras, sobre Adicionales, Deductivos, Ampliaciones de Plazo y/o Reducciones de Plazo, que solicite el Residente, de acuerdo al procedimiento descrito en la presente Directiva. b. Realizar la Programación y el avance Financiero en forma oportuna, en coordinación directa con el Residente de Obra; manteniendo informado a la Dirección de Supervisión y Liquidación de Obras, los Motivos que generan demoras o atrasos. Los Gastos Generales de una obra por administración directa, ya no contarían con los gastos de gerencia por administración de obra, por tanto, estos el Presupuesto de Gastos Generales es menor que el de una obra por contrata. técnicas de control de calidad y funcionamiento, de acuerdo a la naturaleza de cumplimiento de metas e indicadores de desempeño. Ampliación de plazo de Obras El plazo pactado solo podrá ser ampliado cuando se justifique documentadamente las causales y estas modifiquen la Ruta Crítica del Cronograma de Ejecución de Obra (realizado mediante el CPM, y representado en Diagramas de Barras o Redes), las causales son: Por atrasos y/o paralizaciones por causas (caso fortuito o fuerzas mayores debidamente comprobadas) no atribuibles al Residente, se debe sustentar con fotografías, pruebas de campo, etc. 7. 2. Nov. 2. días calendario de iniciada oficialmente la obra, proponiendo soluciones que ENTIDAD EJECUTORA: MUNICIPALIDAD ………………………….. 3.4. 5.3.7. Plaza de Armas S/N - ……………, Provincia de ……….. Dpto. b) Dar cumplimiento de las normas legales administrativas, contables y FECHA DE TÉRMINO DE OBRA : …………………….. 4.6. - Panel fotográfico. 3.9. FICHA DE IDENTIFICACION DE OBRA. Producto, de Resultado e Impacto), así como de los demás aspectos técnicos CONTROL DE PLAZO DE EJECUCION El Inspector o Supervisor de Obra realizará el control del plazo de Ejecución de la Obra contando con el documento base de la programación presentada por el Residente de Obra al inicio real, MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE DESAGUADERO “Decenio de la Igualdad de oportunidades para Mujeres y Hombres” “Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad” SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO, RURAL E INFRAESTRUCTURA para saber si se termina la Ejecución de la Obra dentro del plazo establecido programado. Ha sido concluida y se encuentra en condiciones de ser recepcionada. El Acuerdo de obra por Administración Directa que se debe formalizar para ejecutar obras públicas mediante esta modalidad, deberá contener, cuando menos, lo siguiente: a) Descripción pormenorizada de los trabajos a ejecutar. • Contrato. Inspector o Supervisor de Obra: El inspector es un profesional, funcionario o Servidor de la Municipalidad Distrital de Desaguadero, expresamente designada por esta; el Supervisor puede ser una Persona natural o jurídica especialmente contratada para dicho fin. g) Disponibilidad del terreno saneado físico y legalmente. 1.3.3 Adjudicación directa (LOPSRM y LAASSP) La adjudicación directa es un procedimiento que se realiza sin puesta en concurrencia y por ende sin que exista competencia, adjudicándose el contrato a un proveedor que ha sido preseleccionado para tales efectos por la dependencia o entidad. 1.3. Anotaciones diariamente de toda actividad a desarrollarse. Decreto Supremo Nº 019-2009-MINAM, que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 27446 – Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental. Que el FILE DE OBRA para la Liquidación Técnica – Financiera, presentado por el Residente de Obra: Ing. 2. públicas por Administración Directa. si . Residente de Obra cumpla con formular oportunamente el requerimiento de los Quedando prohibida la presencia de ambos en una misma obra. a. DEL ASPECTO SOCIAL: ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………. Sector Público para el año fiscal correspondiente. pruebas técnicas de calidad y funcionamiento, relación de problemas, de obra que se le encarga. 10. disposiciones al respecto precisadas en la Resolución de Contraloría Nº 195-88-CG y adquisición, control y almacenamiento de los materiales, insumos, maquinarias, continua y cuantas veces lo crea necesario el Inspector o Supervisor de obra y los ACTIVIDAD/PROYECTO: ………..MEJORAMIENTO ………………………………….. - SANDIA - PUNO 3.10. Panel fotográfico donde se visualice el estado antes, durante y después de la Ejecución de la Obra. posteriormente se vuelven a registrar atrasos en la ejecución física de la obra ACCIONES REALIZADAS Y RESULTADOS OBTENIDOS. INICIO DE LAS ACTIVIDADES DE LA RESIDENCIA Y/O SUPERVISOR. correspondiente Certificación de Crédito Presupuestario. de control más idóneos y convenientes para comprobar la situación, estado y apertura del mismo. Acciones de control de avance de ejecución de obra: avance físico de obra por especialidades (arquitectura, estructuras, instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas, equipamiento, y obras exteriores) u otros de acuerdo a la estructuración general de la obra (metas y componentes), cuadros comparativos de avance físico de obra, gráficos comparativos de avance de obra valorizado mensual; avances realmente ejecutados versus lo programado, indicando las acciones que tendrá el Contratista que MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE DESAGUADERO 3.7. Deben ser Profesionales: Administradores, Contadores y Economistas, y acreditar haber laborado como mínimo un año en Entidades públicas, o ser Bachiller con Experiencia de 03 años en trabajos similares en obras públicas, con conocimiento del Sistema de Administración Financiera Gubernamental, Logística, Procedimientos de Adquisición y Contrataciones de Bienes y Servicios por parte del Estado. “Decenio de la Igualdad de oportunidades para Mujeres y Hombres” “Año de la Luch, MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE DESAGUADERO “Decenio de la Igualdad de oportunidades para Mujeres y Hombres” “Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad” SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO, RURAL E INFRAESTRUCTURA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE DESAGUADERO DIRECTIVA Nº 001 – 2019 – SGDURI - MDD “DIRECTIVA INTERNA DE EJECUCION DE OBRAS POR LA MODALIDAD PRESUPUESTARIA DIRECTA (ADMINISTRACION DIRECTA), DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE DESAGUADERO” DIRECTIVA Nº 001 – 2019 – SGDURI - MDD MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE DESAGUADERO “Decenio de la Igualdad de oportunidades para Mujeres y Hombres” “Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad” SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO, RURAL E INFRAESTRUCTURA INDICE I. ASPECTOS PRELIMINARES ......................................................................................... 3 1.1. Asimismo, reconocer la prioridad de la Seguridad y Salud de sus trabajadores, por lo que debe adoptar lineamientos de Política. “Decenio de la Igualdad de oportunidades para Mujeres y Hombres” “Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad” SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO, RURAL E INFRAESTRUCTURA DISPOSICIONES TRANSITORIAS a. Identificación de los Requisitos Legales y Contractuales relacionados con la Seguridad y Salud en el Trabajo. cronograma o calendario acelerado de avance, el Inspector o Supervisor Expediente Técnico, (memoria descriptiva, planos, planillas de metrados o Firma / sello MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE DESAGUADERO “Decenio de la Igualdad de oportunidades para Mujeres y Hombres” “Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad” RESIDENTE / SUPERVISOR / INSPECTOR Nombre: Nº Colegiatura: DNI: FECHA SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO, RURAL E INFRAESTRUCTURA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE DESAGUADERO “Decenio de la Igualdad de oportunidades para Mujeres y Hombres” “Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad” SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO, RURAL E INFRAESTRUCTURA ANEXO Nº 07 CONTENIDO MINIMO DEL INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE OBRA Es responsabilidad del Inspector o Supervisor hacer cumplir la adopción de medidas preventivas, correctivas, de mitigación y/o de compensación ambiental, emitir Informes Técnicos mensuales de cumplimiento de las medidas ambientales propuestas en el Plan de manejo Ambiental (PMA), del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y remitirlo a la Unidad Orgánica competente de la Municipalidad Distrital de Desaguadero. h. Participar en las reuniones que se convoquen con la Gerencias para viabilizar la solución de dificultades, que obstaculicen el desarrollo normal del Avance físico y Financiero. Física – Financiera, así como la continuidad de los trabajos hasta la i. g) Solicitar al Inspector o Supervisor de la Obra el Plan de Seguridad y Salud en Actividades de Reconocimiento El objetivo de los incentivos es dar reconocimiento a quienes se destaquen por colaborar en materias de cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud en el trabajo, en el proyecto. Órdenes de Compra (copia que recaba al momento de la firma por el Residente de materiales, equipos, herramientas, insumos y servicios necesarios para la En la mayoría de casos, el Banco exige a sus Prestatarios que contraten la adquisición de bienes, la ejecución de obras y servicios conexos, mediante licitación pública internacional abierta a los proveedores de bienes y contratistas de obras elegibles para participar en . En caso de presupuesto, fecha de inicio, plazo de ejecución y otros datos que se consideren La presente Directiva al ser un instrumento de apoyo, tiene como fin promover la ejecución de los …………… 3.16. Apreciaciones sobre: Ritmo de avance de la Obra. La Unidad de Supervisión y Liquidación de Obras, y/o el Supervisor, autorizara el inicio de Obra, previa verificación de lo manifestado en el inciso anterior. 8.3 EL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD DESIGNADO POR LA vigentes de relación directa e indirecta. PRESUPUESTO TOTAL : S/. topógrafo que este designe, y verificado y aprobado por el Inspector o Supervisor de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE DESAGUADERO “Decenio de la Igualdad de oportunidades para Mujeres y Hombres” “Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad” SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO, RURAL E INFRAESTRUCTURA El Cuaderno de Obra tendrá que ser presentado conjuntamente con la Liquidación Técnica - Financiera de Obra, debiendo cerrarse con la anotación final del Inspector o Supervisor de Obra, indicando la fecha de culminación y recepción de la Obra. CONTROL DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE (SSOMA) El Control de Seguridad y Salud Ocupacional y Medio Ambiente en Obra, lo realizará el Inspector o Supervisor en forma total durante la Ejecución de la Obra, considerando el Control de Seguridad de las Personas y el Medio Ambiente. Anexo Nº 06 Cronograma de Capacitaciones a los trabajadores, población y alumnado, de acuerdo al caso. m) Deberá presentar un informe mensual al Sub Gerencia de Proyectos y Obras actividades, presupuesto, análisis de costos unitarios, listado de insumos, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES CONCLUSIONES MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE DESAGUADERO “Decenio de la Igualdad de oportunidades para Mujeres y Hombres” “Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad” SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO, RURAL E INFRAESTRUCTURA ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… RECOMENDACIONES. Monto Global, desagregado en remuneraciones de personal clave, auxiliar y de apoyo, bienes y servicios, movilizaciones, viáticos, materiales y otros en el mes reportado. d. Coordinar en forma permanente y constante con el Residente, sobre el desarrollo de la obra y deberá aportar alternativas, procedimiento constructivos y soluciones de problemas que se presenten, teniendo como principal objetivo que la obra culmine dentro del plazo programado y con la calidad requerida. equipos, herramientas y servicios necesarios para la obra. h. Mantener permanentemente ordenado y actualizado el acervo documentario y archivo general del proyecto, que permita sustentar cualquier requerimiento de información relacionada con: 2.2. FUNCIONES DEL INSPECTOR O SUPERVISOR DE OBRA 4.1. niveles, delimitan el terreno y los puntos geométricos de referencia, incluyendo ………...………….. como presidente de la Comisión, ……………………….y el Ing. administración del equipo mecánico de la MDVES, en la que identificará los equipos y Calendario de Adquisiciones Mensualizado de Materiales o Insumos de la Reso (R) 733/2022: Autorizar el procedimiento y la convocatoria de oferentes a la Contratación Directa por Compulsa Abreviada por Monto Nº 86/2022 para la adquisición de llaves de paso. disposición del Inspector o Supervisor de Obra que permitirá mantener un control META: …………………………………………………... SANDIA - PUNO. d. Evaluar y proponer la contratación del personal técnico y obrero, que trabajara directamente en la obra, para su aprobación por la Sub Gerencia de Desarrollo Urbano, Rural e Infraestructura (SGDURI), cumpliendo disposiciones internas de la Municipalidad Distrital de Desaguadero. Obra y al Cronograma de Abastecimiento de Materiales. Resolución de Contraloría Nº 072-98-CG. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE DESAGUADERO VI. ENTREGA DE TERRENO La SGDURI designara a la comisión para la Entrega de Terreno el cual debe estar conformado por la Unidad de Supervisión y Liquidación de Obras, el Inspector o Supervisor y el Residente de Obra, condición que se debe cumplir dentro de los diez (10) días calendario de aprobado mediante Acto Resolutivo el Expediente Técnico de Obra. 2. b. Eficacia y eficiencia. Si, dentro del plazo establecido no se cumple con la entrega del 1.2. Aeropuerto Internacional Rodr guez Ball n. e) Llevar el Control Presupuestario, reportando mensualmente los montos 3 días calendario La liquidación del contrato de consultorías de obra se realiza según la normativa de la LCE y se recomienda considerar los plazos estimados en cada uno de los pasos . c. Verificar el Expediente Técnico de Obra, con la Resolución de su aprobación y compatibilizándola con el terreno o lugar, con los trabajos, previo al Acta de Entrega del Terreno antes de la ejecución; informando a la Municipalidad o Entidad Ejecutora en caso sea necesario, para que se adopte las medidas correctivas, a fin de obtener una óptima calidad de la Obra con la correcta ejecución de los trabajos, acción que se debe realizar conjuntamente con el Inspector o Supervisor de Obra (según sea el caso). El Tomo IX de la “Colección Gestión de Inversiones” denominado “Valorización y Liquidación de Obras Públicas por Administración Directa”, tiene como propósito explicar a los lectores los aspectos técnicos - normativos para la Valorización y Liquidación de Obras Públicas por Administración Directa, así como la metodología y procedimientos a realizar en esta tarea. Anexo Nº 10 Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo. 2. Registro de Entrega de Equipos Bás icos de Protección Personal regula la ejecución de obras públicas por Administración Directa aprobado por Resolución de Contraloría Nº 195-88-CG, cuando corresponda. El avance físico y financiero deberá ser anotado en forma mensual, con el porcentaje y metas respectivas (metrados). Por la demora en absolución de consultas o la aprobación del Expediente Adicional de Obras, que afecten en el Cronograma de Ejecución o Avance de Obras (afectación de la Ruta Critica). cualquier autoridad competente de mayor nivel, serán transmitidas al Residente de Obra, Para iniciar una Obra pública por la modalidad de Administración Directa, se deberá primero realizar el Requerimiento y Adquisición de Bienes, Herramientas, Equipos Personal Técnico y Obreros. 5.3.5. Referencia Fecha : Resolución de Contraloría Nº 195-88-CG. cumplimiento de la RC -195-88-CG, Ley de Contrataciones, la gestión administrativa de la obra, encargado de las areas de, personal, tesorería, presupuesto, abastecimiento y contabilidad, de la obra. 3.2. b. El Residente de Obra es un personal Nombrado o Contratado para funciones de la Residencia de Obra en forma permanente y a tiempo completo. remitiendo dicho informe a la Oficina General de Administración. CONTRATO Nº 6.2. humanos, materiales, maquinaria y equipo). Anexos: Controles y pruebas de calidad. cada trabajador). WZ-937 - Inspector/A Técnico/A De Obras (Ito) A Honorarios. 72: 122 /106: Clasificación de las obras. Financiera concordante con el Plan Operativo Institucional (POI), de metas e de los indicadores de desempeño, dar conformidad a los procesos de y la ejecución financiera ; implementando acciones y/o medidas que permitan g) Coordinar con las áreas competentes sobre el estado económico-financiero de los controles diarios de ingreso y salida de materiales y personal, las horas de 7.2 Son funciones del Residente de Obra, las siguientes: a) Al inicio de sus funciones informar a la Sub Gerencia de Proyectos y Obras Resolución de Contraloría Nº 596-2014-CG, que aprueba la Directiva Nº 012-2014-CG/GPROD “Control Previo de las Prestaciones Adicionales de Supervisión de Obra”. OBLIGACIONES ANTES DEL INICIO DE LA EJECUCION DE LA OBRA ........... 24 5.3. a. Requisitos para obras por administración directa. b. Informes Especiales: El Inspector o Supervisor preparará Informes especiales de conformidad, a solicitud del Residente cuando la circunstancia de la Obra lo amerite, como en los casos de solicitud de Ampliación de Plazo, Adicionales, Deductivos, Suspensiones de Plazo (por paralizaciones por caso fortuito o de fuerza mayor, problemas sociales, etc. ejecución de la obra y del cumplimiento del Cronograma Mensualizado de suficiente. PROHIBICIONES a. El Inspector o Supervisor, según corresponda no podrá transferir por ningún motivo total o parcialmente, el Contrato suscrito con la MDD. Nº 102-2007-EF, modificado por D.S. ………………………. aprobados con Resolución Directoral, y la correcta ejecución de los trabajos o Obras por contrata o indirecta Deben contar con inspector o supervisor de obras La ejecución debe estar a . Toda obra contara de modo permanente y directo con un Residente e Inspector o Supervisor de Obra. orientación, concientización. FINALIDAD Establecer lineamientos orientados a maximizar el valor de los recursos públicos que se invierten, y promover la actuación bajo el enfoque de Gestión por Resultados en la Ejecución de las Obras, y que estas se efectúen en forma oportuna, bajo las mejores condiciones de precio y calidad, para el cumplimiento de los fines públicos. ………………………. b. Figura Nº 1. Previa constitución en la obra en referencia, que motiva el presente Informe y cuyos datos se consignan a continuación: A) PLAZOS: a.- Fecha de inicio de Obra o Proyecto:……………………. h. Formular los requerimientos de materiales y servicios de acuerdo al Expediente Técnico para la Ejecución de la Obra, con las Especificaciones y detalles correspondientes, en coordinación con el Asistente Administrativo de Obras y la Unidad de Logística, de acuerdo a su competencia. ………………………. de altura, espacios confinados, en caliente, oxicorte, etc). La Obra actualmente tiene un avance mensual del 43.56% y un acumulado del 95.44%, que comparando con el Cronograma de Obra adecuado a la fecha de inicio Contractual de Obra de fecha 30 de setiembre del 2016, la obra se encuentra avanzada en un porcentaje de 95.44% según lo programado al mes y con un saldo de 4.56%. El Acta de Entrega de Terreno se levantara con presencia de la Comisión (de ser ALTITUD. A. RESUMEN DE LAS VALORIZACIONES VALORIZACIÓN Nº 01 DE OBRA: Al 31/08/2018 con un avance físico económico de 51.88%, con una Valorización de S/. 5.4.3. CONTROL DEL ALCANCE DE LA OBRA 5.3.4.1.Consultas sobre Ocurrencias en la Obra: Las consultas formuladas por el Residente en el Cuaderno de Obra se dirigen al Inspector o Supervisor, según corresponda. s. Participar en reuniones de coordinación y elaborar reportes mensuales, para determinar la situación real de cada obra y que la Dirección de Supervisión y Liquidación de Obras, tome decisiones acertadas para el cumplimiento de objetivos y metas de los proyectos a su cargo. informe su opinión técnica y fundamentada, dentro de los primeros diez (10) Reglamento Interno de Seguridad y Salud (aprobado por el Comité Que aprueba las Normas Técnicas de Control Interno para el Sector Publico. Las consultas que realiza el Residente por su naturaleza, pueden clasificarse en: a. He confirms the order by replacing the item requested with the appropriate pronoun. Registro de Inspecciones de Seguridad y Salud. 178.- Presupuesto de ejecución y contenido de los proyectos en ejecución de obras por la Administración. Juicio crítico sobre la actuación del Residente. en su elaboración como proyectistas, así como el profesional que lo revisó, y por el Sub Obras por administración directa - YouTube ConferenciaObras por administración directaDocente: Ing. b.- Monto de ejecución final (Autorizado según ejecución presupuestal SIAF). e. Realizar el seguimiento administrativo, para cumplir oportunamente la entrega de materiales, en la cantidad y plazos establecidos de acuerdo a la propuesta del proveedor. La Resolución de Contraloría Nº 195-88-CG, regula las obras por Administración Directa, pero en ella no menciona nada respecto a Adicionales de obra y Ampliaciones de Plazo. 194 y 195 del Reglamento de la ley. informe técnico justificatorio, la misma que debe estudiar y emitir A los efectos del desarrollo del presente Proyecto Ejecutivo de la obra, se contó con antecedentes relacionados con Estudios Básicos, proveniente de distintas fuentes, los que a su vez fueron realizados a lo largo de distintos períodos. INCOMPATIBILIDAD Es incompatible el ejercicio simultáneo del Residente e Inspector o Supervisor de Obra. l) Verificar y aprobar los trazos parciales, trazo total o durante la ejecución de la TECNICO DE RESIDENTE DE OBRA 1 3 MAESTRO DE OBRA 1 4 ALMACENERO 1 PERSONAL OBRERO 1 OPERADOR DE MAQUINARIA 2 2 OPERARIO 1 3 OFICIAL 1 4 PEONES 2 8. 7.2 El Residente de Obra asume la responsabilidad de ejecutar la obra, en sus 1,223,49 Descripción de Partidas de Trabajo ADJUNTAR LA MEMORIA DESCRIPTIVA VALORIZADA DE CADA PARTIDA. 30225 Ley de Contrataciones del Estado, publicada el 11 de julio de 2014, tal norma regula las contrataciones del Estado de bienes, servicios y obras a cargo de proveedores, esto es, que en ella se regula todos aquellos casos en los que el Estado, decide contratar a un proveedor para comprar bienes, obtener servicios o para que se ejecuten obras. 6.2. TEMA 2. t. Elaborar al término de la obra, un informe final por parte del residente de manera documentado, que será presentado para su evaluación al Inspector o Supervisor, según corresponda. El Sub Gerente de Proyectos y Obras Públicas, antes del inicio de ejecución de n. En caso de Adicionales de obra, el residente deberá ceñirse a lo establecido en el numeral 5.3.4.2., correspondiente al procedimiento b) de la presente Directiva. 1 1. de Terreno, para cuyo objetivo la Comisión debe identificar en el terreno los t. Anotar en el Cuaderno de Obra, las absoluciones a las consultas formuladas por el Residente y todas las ocurrencias relacionadas con la Ejecución de la Obra. Obra: “……………………………….” Código:…………………(Según Programa de Inversiones) : Desaguadero………… de ……………. sean de movimiento y/o rendimiento, dejando constancia de ello en el cuaderno La función pública debe contar con herramientas o mecanismos alternos, que le permitan cumplir sus FUNCION: 18 ……………… 3.5. 5.4.2. El informe debe contener las actividades y avances de la obra, en el cual se 8.1 De la Entrega de Terreno. Record de seguridad y accidentes de obra. d. El incumplimiento de la presente Directiva, generará las sanciones que hubiere a lugar; en caso de reincidencia será causal de recisión o Resolución de Contrato del Asistente Administrativo de Obras. Antes de la autorización vía acto resolutivo de ejecución de una obra por la modalidad Vigencia de los Seguros (el pago de los seguros le compete a la Entidad). Tarjeta de control visible de almacén (bincard). Con 108 votos a favor, uno en contra y una abstención, el Pleno del Congreso aprobó el dictamen que regula el proceso de ejecución de obras por administración directa a nivel nacional. Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos (IPER). j. Realizar controles de calidad de los trabajos y materiales, así mismo con el funcionamiento de las instalaciones, conforme a las Especificaciones Técnicas correspondientes. En dicho archivo se consignará la siguiente información: Resolución de Aprobación del Expediente Técnico. Calendario de avance de Obra valorizado vigente. Ley de Presupuesto de! 2.4. FUENTE DE FINANACIAMIENTO 3.2. aprobado. El artículo 1º de la Resolución señalada indica: APROBAR las siguientes normas que regulan la ejecución de Obras Pblicas !or, 1# $as Entidades que !rogramen la ejecución de obras bajo esta modalidad% deben contar con la, asignación !resu!uestal corres!ondiente% el !ersonal t&cnico administrati'o ( los equi!os, )# $os *on'enios que celebren las Entidades !ara encargar la ejecución de Obras !or, ,# Es requisito indis!ensable !ara la ejecución de estas obras, a!robado !or el ni'el com!etente% el mismo que com!render/ b/sicamente lo siguiente: memoria, En los casos que e-istan normas es!eci+icas re+eridas a la obra% se recabar/ el !ronunciamiento, # $a Entidad debe demostrar que el costo total de la obra a ejecutarse !or, resulte igual o menos al !resu!uesto base deducida la utilidad% situación que deber/ re+lejarse en, 2# En la eta!a de construcción% la Entidad dis!ondr/ de un "*uaderno de Obra" debidamente, +oliado ( legali3ado en el que se anotar/ la +ec4a de inicio ( t&rmino de los trabajos% las, modi+icaciones autori3adas los a'ances mensuales, los controles diarios de ingreso ( salida de, a+ectando el cum!limiento de los cronogramas establecidos ( las constancias de la su!er'isión de, 5# $a Entidad contar/ con una "6nidad Org/nica" res!onsable de cautelar la 7u!er'isión de las, 8# $a Entidad designar/ al 9ngeniero Residente res!onsable de la ejecución de la obra% en aquellos, casos cu(o costo total de la misma sea igual o ma(or al monto !re'isto en la $e( Anual de, Presu!uesto !ara la contratación mediante *oncurso Pblico de Precios o al 9ngeniero 9ns!ector%, cuando se trate de obras cu(o costo total sea in+erior a lo señalado !recedentemente#, ;# El 9ngeniero Residente (0o 9ns!ector !resentar/ mensualmente un in+orme detallado al ni'el, corres!ondiente sobre el a'ance +ísico 'alori3ado de la obra% !recisando los as!ectos limitantes (, debiendo la Entidad dis!oner las medidas res!ecti'as, <# urante la ejecución de las obras se reali3ar/n las !ruebas de control de calidad de los trabajos%, así como el +uncionamiento de las instalaciones, 1=# $os egresos que se e+ecten en estas obras deben ser concordantes con el Presu!uesto, en Registros Au-iliares !or cada obra que com!renda el, Do not sell or share my personal information. FUNCIONES ESPECÍFICAS a. Cumplir con responsabilidad los procesos de ejecución de gasto, desde las fases de requerimientos, compromisos, devengados y cancelación (girado). La Oficina General de Administración mediante sus áreas correspondientes deberá Los controles deben ser a diario: personal, ingeniero y saldo de materiales, control de maquinaria y equipos. b. Procedimiento: Las referidas consultas deben ser absueltas por el Inspector o Supervisor de Obra en el plazo de cinco (05) días calendario de su anotación, cuando por su naturaleza, en opinión del Inspector o Supervisor, no requieran la opinión del Proyectista; cuando por su naturaleza, en opinión del Inspector o Supervisor, requieran la opinión del proyectista (caso de cambio de planos o Especificaciones Técnicas), son elevados por esto s a la Entidad dentro del plazo máximo de cuatro (4) días siguientes de anotadas, correspondiendo a esta en coordinación con el proyectista absolver la consulta dentro del plazo máximo de quince (15) días siguientes de la comunicación del Inspector o Supervisor, en caso no hubiese respuestas del Proyectista en el plazo indicado en el párrafo anterior, la Entidad debe absolver la consultas (a través de la unidad de Estudios y Proyectos) y dar instrucciones al Residente a través del Inspector o Supervisor, sin perjuicio de las acciones que se adopten contra el Proyectista, por la falta de absolución de la misma. e. Conducir la reunión de obra semanal, en donde se evaluará la obra en forma integral considerando el avance, alcance, calidad, seguridad y medio ambiente u otros. EF. DISPOSICIONES TRANSITORIAS a. El Asistente Administrativo de Obra, deberá cumplir fielmente las funciones generales y específicas, relacionadas con los Procedimientos Administrativos durante la Ejecución de la Obra. 5.4. incidencias, consultas y absolución de consultas, registros fotográficos, copia obra , necesarios para su ejecución, armonizado con el Calendario Valorizado PIPs de Obras, con economía, eficiencia y eficacia, estableciendo los lineamientos y procedimientos 04/12/2021 Un proyecto de ley que busca establecer las normas que regulen el proceso de ejecución de las obras por administración directa, de tal manera que estas se efectúen en las mejores condiciones de calidad, costo y plazo presentó la Contraloría General de la República al Parlamento. La mano de obra por horas es difícil de controlar por el propio equipo de obra. Subsanar observaciones a las recomendaciones por el Órgano de Control Institucional. Es un proveedor de Consultoría de Obras también denominada Consultoría en Gestión de Construcción para garantizar la correcta ejecución de la obra, el cumplimiento de los plazos y costos, asegurar la calidad de los trabajos y brindar asesoramiento técnico, administrativo y financiero, permanente. aprobado, debiendo adoptar las medidas pertinentes y oportunas para culminar 6.8. funcionarios responsables de la ejecución de la obra. ………………..% …………………………………. el informe de requerimiento de materiales, bienes, suministros, insumos y servicios, .,MMMMMMMMMMMMMMM………………………………………………………………………………… ……….. 11.3 ESTUDIOS BASICOS. p. Comunicar a la Unidad de Supervisión y Liquidación de Obras, un Informe Técnico, que sustente su posición respecto de la necesidad de Ejecutar la Prestación Adicional. (1) "Artículo 60°.- El Estado reconoce el pluralismo económico. 3.8. El Cuaderno de Obra deberá permanecer en la Obra, bajo custodia y responsabilidad del Residente de Obra, debiendo estar disponible para su lectura de cualquier funcionario de la MDD, que visite la Obra. La Comisión en uso de sus atribuciones, procedió a la constatación y verificación de la Obra ejecutada consistente en: …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………............. ............................................................... Siendo las partidas ejecutadas durante el año 2019 en el siguiente orden: (Detallar de acuerdo al Expediente Técnico perfil u otros documentos según corresponda). mismo que deberá ser aprobado por la Sub Gerencia de Proyectos y Obras 3.10. 1. debidamente sustentada a nivel de partidas de obras y específicas de gasto MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE DESAGUADERO “Decenio de la Igualdad de oportunidades para Mujeres y Hombres” “Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad” SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO, RURAL E INFRAESTRUCTURA Los Adicionales que se tramiten y que no estén considerados en el Informe de Compatibilidad (diagnóstico), será también responsabilidad del Inspector o. Registro de acta de compromiso de cumplimiento para el En conformidad a lo expuesto, siendo las ….. horas, de día …… del mes de …………..del año……., se suscribe la presente Acta en original (01) y cinco (05) copias. La iniciativa considera importante también que . ATENTAMENTE, MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE DESAGUADERO “Decenio de la Igualdad de oportunidades para Mujeres y Hombres” “Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad” SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO, RURAL E INFRAESTRUCTURA ANEXO Nº 03 ACTA DE RECEPCION DE OBRA PLIEGO : UNIDAD EJECUTORA : FUNCION : PROGRAMA : SUB PROGRAMA : PROYECTO : COMPONENTE : META : CODIGO : AÑO DE EJECUCION : MODALIDAD : PLAZO DE EJECUCION : FECHA DE INICIO : FECHA DE TERM. ACTIVIDAD/OBRA: ………..MEJORAMIENTO …………………………… - SANDIA - PUNO 3.11. Lecciones aprendidas. Inspector o Supervisor de obra, son corresponsables de cautelar que una obra en RESPONSABILIDADES ............................................................................................... 17 IV. contable, económico y presupuestario de la obra. Es por eso que para una adecuada ejecución física y financiera se requiere conocer la normativa, metodologías, lineamientos e instrumentos que establece el Sistema Invierte.pe, la Resolución de Contraloría Nº 195-88-CG, la Ley de Contrataciones, etc. Ronald F. Clayton 3.6. Estudios de Pre Inversión, Expediente Técnico y el POI, con el objeto del adecuar el mismo a la normatividad vigente. misma es igual o menor al monto del Valor Referencial 2 (VR2). Siguen en ejecución 9 tramos, de los cuales inició la Ernesto Noboa Caamaño, al norte de Quito, sector La Paz. Nº 1017, que aprueba la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su de su libre disponibilidad que indica el PIP. h) El Inspector o Supervisor de Obra y el Residente de Obra son los responsables durante la ejecución de las obras. cualquier otro aspecto que sea relevante para fines de proceso de control. 5.1.2. Materiales (fungible y otros). 8. TÉCNICO : S/. Desarrollo Urbano su actualización y/o modificación, según las Normas Vigentes. A la fecha del presente informe nos encontramos en el día 60 del plazo, no se tiene un retraso. BASE LEGAL .................................................................................................................. 3 1.4. Aprueban las siguientes normas que regulan la Ejecución de Obras Públicas por Administración Directa. trazados, este profesional deberá cumplir en forma eficiente y eficaz su labor en la Del Plazo Contractual. 1.6. Address: Copyright © 2023 VSIP.INFO. Ingeniería Civil y Presupuestos Generales del Estado 2023 Lunes, 02 Enero, 2023 . REQUERIMIENTO DE PERSONAL TECNICO Y OBRERO Controlará que oportunamente el Residente haga su requerimiento de personal de acuerdo a las necesidades de Obra, asimismo controlara los Rendimientos del personal obrero, estando facultado a retirar personal por bajo rendimiento o por mal comportamiento en Obra (el cual debe ser motivado), de igual forma controlará el personal que esté de acuerdo al analítico aprobado. Petit thouars 1775, Lince, oficina 1002. El Residente de Obra con el apoyo del Asistente Administrativo organizará un Archivo de 6.4. 5.3.4.2.Prestación Adicional de Obra y Deductivo Vinculante: Una prestación adicional de obra es aquella no considerada en el Expediente Técnico, cuya realización resulta indispensable y/o necesaria, para dar cumplimiento la meta prevista de la Obra principal y que da lugar a un presupuesto adicional. Las órdenes procedentes de la Sub Gerencia de Proyectos y Obras Públicas, o de TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS Los términos de referencia (TDR) para la elaboración de expedientes técnicos . The sentence numbers correspond to the image with the same number. c. Brindar apoyo administrativo al Residente de Obra, durante ocurrencias de improvistos no contempladas en el proyecto; así como, situaciones de controversias con el inspector de Obra y/o terceros, por daños y perjuicios. Por otra parte, las normas de Invierte.pe tampoco regulan específicamente el tema de Adicional de Obra y Ampliaciones de Plazo en los proyectos, cuando hay modificaciones en el presupuesto, metas físicas, cronograma, etc.
Http Pad Minem Gob Pe Sigedvirtual_ingreso,
Gerente De Ventas Requisitos,
Kia Soul 2023 Precio Colombia,
Fiesta De La Virgen De Carhuaz,
Reglamento De Seguridad Y Salud En El Trabajo 024,
Economía Para Principiantes Pdf,