Constitución de la empresa y copia literal del poder expedidos por el Registro de Personas Jurídicas, vigente al momento de presentación de los documentos, en caso que el solicitante sea una persona jurídica. Art. 29, Art. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAMBOPATA UIT: N° DE ORDEN REQUISITOS DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO NUMERO Y DENOMINACION 58 RECEPCIÓN DE OBRAS DE HABILITACIÓN URBANA - SIN VARIACIONES 1 2 Base Legal * Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, Ley Nº 29090 y modificatorias (25.09.07). Declaración Jurada de habilitación de los profesionales que interviene en el proyecto y suscriben la documentación técnica. * Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación, Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA y modifica toria (04.05.13). Carta de seguridad de obra, firmada por un ingeniero civil colegiado. 7, 8 (primer párrafo), 9, 11 y 15. Servicio. (c) De acuerdo con el segundo párrafo del artículo 11 de la Ley N° 28976, podrán otorgarse licencias de funcionamiento de vigencia temporal cuando así sea requerido expresamente por el solicitante. Notas: (a) Todos los documentos serán presentados por duplicado (b) El Formulario y sus anexos deben ser visados en todas sus páginas y cuando corresponda, firmados por el propietario o por el solicitante y los profesionales que interviene (c) Todos los planos y documentos técnicos deben estar sellados y firmados por el profesional responsable de los mismos y firmados por el propietario o solicitante (d) La licencia tene una vigencia de treinta y seis (36) meses. C 6 7 8 7 Requisitos Específicos (anuncio luminoso - iluminado y/o toldo) Presentar las vistas siguientes: * Diseño (dibujo) del anuncio y/o toldo, con sus dimensiones; así como la indicación de los materiales de fabricación * Una fotografía en la cual se aprecie el entorno urbano y la edificación donde se ubicará el anuncio y/o toldo; considerando su posicionamiento virtual a partir de un montaje (dibujo) Declaración Jurada del profesional que será responsable de la diseño e instalación del anuncio En caso anuncio supere el área de 12 m2, se presentará la siguiente documentación, refrendada por el profesional responsable. AUTOMATI CO EVAL. En caso que el solicitante no sea el propietario del predio, se deberá presentar la escritura pública que acredite el derecho a edificar. Paralelo a eso, la próxima semana deben estar saliendo las grúas que trasladarán los vehículos infractores al DMV. A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Requisitos comunes FUE por duplicado, debidamente suscrito. con una altura mínima de 2.10ml. 8 Carta de la empresa concesionaria indicando al profesional responsable de obra 9 Certificado de habilidad del proyectista y cetificado de habilidad del responsable de obra 10 Pruebas de compactacion del terreno y de resistencia de materiales. Arts. Estudio de Impacto Vial, únicamente en los casos que el Reglamento Nacional de Edificaciones lo establezca y conforme los requisitos y alcances establecidos por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. COMPETEN TE PARA RESOLVER RESOLUCION DE RECURSOS RECONSIDE RACION APELACIO N Trámite Documentario Sub Gerente de Sub Gerente de Acondicionamiento Acondicionamiento Territorial, Territorial, planeamiento y planeamiento y hablitaciones hablitaciones Urbanas Urbanas Gerente de Desarrollo Urbano y Rural Trámite Documentario Sub Gerente de Sub Gerente de Acondicionamiento Acondicionamiento Territorial, Territorial, planeamiento y planeamiento y hablitaciones hablitaciones Urbanas Urbanas Gerente de Desarrollo Urbano y Rural público,aprobando el proyecto de obra y señalando a la persona Base Legal: INSTANCIA DE AUTORIDAD Plano de ubicación y Plano de Planta indicando recorrido Decreto Supremo Nº 002-2013- EF (para los planos u otros no se necesita firma de profesional). 3.850.00 (En S/.) A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Requisitos comunes FUE por duplicado, debidamente suscrito. Certificado de Factibilidad de Servicios de agua, alcantarillado y de energía eléctrica, vigentes Declaración Jurada de inexistencia de feudatarios. 5.3. Según numeral 42.1 del artículo 42 del Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA no están consideradas en esta modalidad: 1) Las obras de edificación en bienes inmuebles que constituyan Patrimonio Cultural de la Nación declarado por el Ministerio de Cultura, e incluida en la lista a la que se hace referencia en el inciso f) del Art.3 numeral 2 de la Ley N° 29090 2) Las obras que requieran la ejecución de sótanos o semisotanos, a una profundidad de excavación mayor a 1.50 m. y colinden con edificaciones existentes. AUTOMATI CO EVAL. Planos de Arquitectura (plantas, cortes y elevaciones), Estructuras, Instalaciones Sanitarias e Instalaciones Eléctricas, donde se diferencien las áreas existentes de las remodeladas Notas: (a) Todos los documentos serán presentados por duplicado (b) El Formulario y sus anexos deben ser visados en todas sus páginas y cuando corresponda, firmados por el propietario o por el solicitante y los profesionales que interviene. Planos de Arquitectura (plantas, cortes y elevaciones), Estructuras, Instalaciones Sanitarias, Instalaciones Eléctricas y otras, de ser el caso, y las memorias justificativas por especialidad Plano de Sostenimiento de Excavaciones, de ser el caso y de acuerdo a lo establecido en la Norma E 050 del RNE Memoria descriptiva que precise las características de la obra y las edificaciones colindantes; indicando el número de pisos y sótanos; así como fotos en los casos que se presente el Plano de Sostenimiento de Excavaciones Estudio de Mecánica de Suelos, según los casos que establece el RNE. * Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación, Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA y modifica toria (04.05.13). Comunicación de la fecha de inicio de la obra, en caso no se haya indicado en el FUE Indicación del número de comprobante de pago de la tasa correspondiente a la verificación técnica. Comunicación de la fecha de inicio de la obra, en caso no se haya indicado en el FUE Indicación del número de comprobante de pago de la tasa correspondiente a la verificación técnica. Dossier Los derechos políticos de los residentes extranjeros en las normas y en las prácticas. 81, numeral 1.8. Copia de Plan de Seguridad Copia de los Certificados vigentes de medición de resistencia del pozo de tierra Copia de los Certificados de conformidad emitidos por OSINERGMIN, cuando corresponda Pago de Derecho de Tramite 8 4.10% 161.95 X Nota: a) Las Municipalidades se encuentran impedidos de exigir la ejecucion de ITSE a edificaciones cuya verificaciones cuya verificacion de la normativa de seguridad en edificaciones es competencia de otra entidad. Copia simple del título profesional en el caso de servicios relacionados con la salud. (c) Todos los planos y documentos técnicos deben estar sellados y firmados por el profesional responsable de los mismos y por los Revisores Urbanos, y firmados por el propietario o solicitante. 4.89% 193.11 9.67% 381.97 Notas: (a) Los planos deberán estar georeferenciados al Sistema Geodésico Oficial, según lo establecido en la Ley N° 28294, Ley que crea el Sistema Nacional Integrado de Catastro y su Vinculación con el Registro de Predios y su Reglamento. 56 DS 035 -2006 - Vivienda. Declaración Jurada de habilitación de los profesionales que suscriben la documentación. 4 DS-010-2016-MINEDU) Decreto Supremo N.° 010-2016-MINEDU que aprueba el TUPA del Ministerio de Educación. (c) Todos los planos y documentos técnicos deben estar sellados y firmados por el profesional responsable de los mismos y firmados por el propietario o solicitante. Es un proyecto integral con iluminación incluso bajo sistema de paneles solares porque por allí no hay redes eléctricas. 3.850.00 8.97% (En S/.) (b) Todos los planos y documentos técnicos deben estar sellados y firmados por el profesional responsable de los mismos y firmados por el propietario o solicitante. Art. Planos de Arquitectura (plantas, cortes y elevaciones), Estructuras, Instalaciones Sanitarias, Instalaciones Eléctricas y otros, de ser el caso, y las memorias justificativas por especialidad. Establecimientos que por su tamaño (superior a los 500 m2) y/o por razón de su giro, requieran de una ITSE de Detalle o Multidisciplinaria. - Se evaluará la factibilidad de servicios teniendo en cuenta la ampliación de cargas eléctricas y de dotación de agua potable. (f) Se podrá adjuntar las copias de los planos del Anteproyecto aprobado, de encontrarse vigente su aprobación, el cual tendrá efecto vinculante para el procedimiento cuando se trate del mismo proyecto sin modificaciones, aún cuando hayan variado los parámetros urbanísticos y edificatorios con los que fue aprobado. ADICIONALMENTE En caso de regimen de propiedad exclusiva y comun, copia de acta notarial de la junta de propietarios autorizando la ejecucion de la obra. De anticipacion 4 Derechos de Tramite Cambio de Razon Social, Denominacion, Siglas, 1 Solicitud, dirigida al Señor Alcalde (en formato MPT) RUC, Fusion, Actualizacion de Nomenclatura 2 Copia de la Escritura Publica que apruebe el cambio solicitado cuando corresponda Ordenanza N 019/2007/A/MPT/SG 3 Original de la Licencia Funcionamiento Autorizacion para juegos de bingo, rifas, sorteos y similares 2.84% 112.00 0.86% 34.00 X LOM 27972 Art.79 numeral 3.6.4 (27.05.03) 29 30 4 Copia del RUC 5 Certificado de Numeracion 7 Derechos de Tramite Cambio de datos en la Licencia de apertura 1 Solicitud, dirigida al Señor Alcalde (en formato MPT) del establecimiento 2 Devolucion de licencia anterior Ordenanza N 019/2007/A/MPT/SG 3 Copia del RUC con modificacion 4 Derechos de Tramite * Cambio de Razon Social 5 dias Trámite Documentario 1.34% 15 dias Trámite Documentario TE PARA RESOLVER RECURSOS RECONSIDE RACION APELACIO N Sub Gerente de Sub Gerente de Comercializacion y Comercializacion y Promocion de las Promocion de las Mypes Mypes Gerente de Servicios Sociales y Desarrollo Economico Sub Gerente de Sub Gerente de Comercializacion y Comercializacion y Promocion de las Promocion de las Mypes Mypes Gerente de Servicios Sociales y Desarrollo Economico Sub Gerente de Sub Gerente de Comercializacion y Comercializacion y Promocion de las Promocion de las Mypes Mypes Gerente de Servicios Sociales y Desarrollo Economico Sub Gerente de Sub Gerente de Comercializacion y Comercializacion y Promocion de las Promocion de las Mypes Mypes Gerente de Servicios Sociales y Desarrollo Economico Sub Gerente de Sub Gerente de Comercializacion y Comercializacion y Promocion de las Promocion de las Mypes Mypes Gerente de Servicios Sociales y Desarrollo Economico Sub Gerente de Sub Gerente de Comercializacion y Comercializacion y Promocion de las Promocion de las Mypes Mypes Gerente de Servicios Sociales y Desarrollo Economico 68.00 X X 15 dias Trámite Documentario 1.72% COMPETEN RESOLUCION DE 53.00 X 1.72% INSTANCIA DE AUTORIDAD 68.00 * Cambio de direccion en otra zona 40 % del valor de la Licencia * Cambio de direccion en la misma cuadra y calle 31 32 Duplicado de la Licencia por pérdida ó 1 Solicitud, dirigida al Señor Alcalde (en formato MPT) deterioro 2 Denuncia Policial por pérdida Base Legal: 3 Copia del DNI o C.E del representante. (b) El Formulario y sus anexos deben ser visados en todas sus páginas y cuando corresponda, firmados por el propietario o por el solicitante y los profesionales que interviene. La existencia de áreas administrativas, de servicios, entre otras similares por su naturaleza cuenten con techo, no determina que el objeto de inspección sea calificado para una ITSE de Detalle, siempre que dichas áreas cuenten con un área menor de 500 m2 7. * Ley No 30230, Ley que establece Medidas Tributarias, Simplificación de Procedimientos y permisos para la promoción y dinamización de la inversión en el país. * Número de DNI o Carné de Extranjería del representante Base Legal * Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972 (27.05.03). En caso se solicite Licencia de Edificación para Remodelación, Ampliación o Puesta en Valor Histórico deberá presentarse lo siguiente: a) Planos de arquitectura (plantas, cortes y elevaciones) en los cuales se diferencie la edificación existente de la proyectada y su respectiva memoria descriptiva, considerando: - Plano de levantamiento de la edificación graficando con achurado 45 grados, los elementos a eliminar. Declaración Jurada de habilitación de los profesionales que suscriben la documentación. (d) La documentación técnica será presentada en una copia; debiendo presentarse las dos copias adicionales cuando la Comisión emita Dictamen Conforme. (h) Se requiere la intervención del Delegado Ad Hoc del INDECI en edificaciones establecidas en las modalidades C y D, de uso diferente al residencial y de concurrencia masiva de público (i) El inicio de la ejecución de las obras autorizadas estará sujeto a la presentación de los requisitos 1, 2, 3 y 4 de la verificación técnica. LEY Nº 27972 - ley organica de municipalidades Derechos de Tramite Nota La autorizacion emitida tendra una vigencia de 6 meses De no quedar los trabajos de rotura de pistas y veredas en optimas condiciones al concluir con los trabajos 5.38% 207.00 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAMBOPATA UIT: N° DE ORDEN REQUISITOS DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO NUMERO Y DENOMINACION 87 AUTORIZACIONES PARA OCUPAR LA VIA PUBLICA CON MATERIALES DE CONSTRUCCION, DESMONENTE O CERCO PROVISONAL DE SEGURIDAD (OCUPACION EN 50% DE VEREDA) COSTO POR DIA (HASTA 03 DIAS) 1 Solicitud dirigida al Alcalde firmada por el (los) propietario(s) 2 DNI vigente (Verificacion mesa de partes) 3 Copia de licencia de Construccion 4 Derecho de Tramite DERECHO DE TRAMITE 3,950 CALIFICACION PLAZO PARA Formulario /Codigo (En % UIT) S/. * Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones, Decreto Supremo N° 058-2014PCM (14.09.14), Art. 42.1, 47 y 50. A Requisitos Generales 1 Formato de solicitud de licencia de funcionamiento (de distribución gratuita o de libre reproducción), con carácter de declaración jurada, que incluya: * Número de RUC y DNI o Carné de Extranjería del solici- X tante, tratándose de personas jurídicas o naturales, según corresponda. b) Las habilitaciones urbanas con construcción simultánea que soliciten venta garantizada de lotes. AUTOMATI CO EVAL. (h) Se requiere la intervención del Delegado Ad Hoc del INDECI en edificaciones establecidas en las modalidades C y D, de uso diferente al residencial y de concurrencia masiva de público (i) El inicio de la ejecución de las obras autorizadas estará sujeto a la presentación de los requisitos 1, 2, 3 y 4 de la verificación técnica. * Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, Ley N° 28976 (05.02.07). Arts. 5.3. Ronald F. Clayton B. Giros no aplicables 1. 17, 25 y 32. Debe diferenciarse los elementos estructurales existentes, los que se eliminarán y los nuevos, detallando adecuadamente los empalmes. 4 Planos firmados por el propietario y Arq. (c) Todos los planos y documentos técnicos deben estar sellados y firmados por el profesional responsable de los mismos y firmados por el propietario o solicitante. 3.87% 152.79 6.81% 269.00 Notas: (a) Los planos deberán estar georeferenciados al Sistema Geodésico Oficial, según lo establecido en la Ley N° 28294, Ley que crea el Sistema Nacional Integrado de Catastro y su Vinculación con el Registro de Predios y su Reglamento. Arts. PREVIA X 30 Solicitud, dirigida al Señor Alcalde (en formato MPT) Pago de derecho AUTOMATI INSTANCIA DE AUTORIDAD 21.50 Solicitud, dirigida al Señor Alcalde (en formato MPT) Pago de derecho CALIFICACION PLAZO PARA (En % UIT) Solicitud, dirigida al Señor Alcalde (en formato MPT) Una copia del DNI simple La licencia de conducir en original a canjear Dos fotografías de frente tamaño carnet Un sobre de manila A 4 Pago de derecho 3,950 144.00 Informe previo de la Sub Gerencia de Seguridad Vial y Transito 27 Autorización de uso de via (desfiles, pasacalles, paseo de antorchas, etc) Base Legal: D.S. Expresar el reconocimiento público con la "Orden de Vallejo" y Gratitud, a nombre de la Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco, a la Dra. 52.4.2 4 Copia simple del contrato para la prestacion del servicio eventual 5 Pago de derecho 3.19% 126.00 Informe previo de la Sub Gerencia de Seguridad Vial y Transito 14 Permiso eventual de transporte de 1 Solicitud, dirigida al Señor Alcalde (en formato MPT) personas (hasta por 7 días) * Masivos (Omnibus y Microbus) x vehículo Base Legal: * Camioneta rural por vehículo D.S. Política de privacidad para el manejo de datos en Gob.pe, Decreto de Alcaldía N.° 013-2014 ANEXO (II). Debidamente autorizado por abo gado hábil Exhibir el original del último recibo de agua, luz o teléfono En el caso de representación, presentar poder específico en docu mento público o privado con firma legalizada ante notario o certificada por fedatario del municipio. 3.1, 42.4, 47, 51, 52 y 54. Entregar Póliza CAR (Todo Riesgo Contratista) o la Póliza de Responsabilidad Civil según las características de las obras a ejecutarse con cobertura por daños materiales y personales a terceros. Instituciones educativas de hasta dos niveles (el sótano se cuenta como un nivel), con un área de hasta 500 m2 y con un máximo de 200 alumnos por turno. 60. 1 2 3 4 DS 135-99-EF Art. Planos de Arquitectura (plantas, cortes y elevaciones), Estructuras, Instalaciones Sanitarias, Instalaciones Eléctricas y otros, de ser el caso, y las memorias justificativas por especialidad. * Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, Ley N° 28976 (05.02.07). TUPA 2016 Norma que aprueba: Ordenanza Municipal N° 027-2015-MPY. Arts. Presentar copia legalizada notarialmente o autenticada por fedatario de la Municipalidad,del documento privada de fecha cierta,documento público u otro instrumento que acredite fehacientemente la propiedad de los bienes del solicitante adquirido con anterioridad a la fecha del mandato cautelar Copia del DNI del recurrente legitimado Derechos de Tramite 1 Escrito presentado en Mesa de Partes con Atención al Ejecutor 2 DENIEGAN TERCERIAS 30 dias Trámite Documentario Ejecutor Coactivo X 15 dias Trámite Documentario Tribunal Fiscal X 15 dias Trámite Documentario Ejecutor Coactivo Trámite Documentario Ejecutor Coactivo Trámite Documentario Ejecutor Coactivo X 0.51% 20.00 Coactivo y dirigido al Tribunal Fiscal, consignando lo siguiente: * Nombres y apellidos o razón social o denominación del apelante y *D.S. Los establecimientos con giro especial, deberan tener sistema de video vigilancia con la finalidad de proporcionar medidas de resguardo y protección al ejercicion del derecho a al vida, a la integridad fisica y/o la propiedad de los usuarios que acuden a los mismos. (e) De acuerdo con el artículo 7 de la Ley N° 28976, en los casos sos que no existan observaciones en el informe de inspección y la Municipalidad no emita el certificado correspondiente en en el plazo de tres (03) días hábiles de finalizada la diligencia de inspección, el administrado se encuentra facultado para solicitar la licencia de funcionamiento, reemplazando el certificado con la presentación del informe. 4 MODIFICACIÓN DE LICENCIAS DE EDIFICACIÓN EN LA MODALIDAD C - REVISORRES URBANOS (modificaciones sustanciales) 1 2 Base Legal * Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación, Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA y modifica toria (04.05.13). Agregó que se tomó la decisión de construir un depósito más seguro y siguiendo recomendaciones técnicas. 3.850.00 (En S/.) Ordenanza Municipal modificatoria de las Ordenanzas Municipales Nº 002-2014-MPT y 013-2014-MPT. En América Latina, la región andina careció de esta característica por largos períodos de su historia. 3.850.00 (En S/.) - Se evaluará la factibilidad de servicios teniendo en cuenta la ampliación de cargas eléctricas y de dotación de agua potable. * Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones, Decreto Supremo N°058-2014PCM (14.09.14), Art. del Interesado Base Legal: 3 Pago de derecho 1 Solicitud, dirigida al Señor Alcalde con atencion a la Sub Gerencia de Comunidades Nativas y particpacion ciudadana en el FUT 2 3 4 5 6 7 8 Copia fedatada de Acta de Fundación y Constitución. Anexo D del FUE con indicación del número de comprobante de pago de la tasa municipal correspondiente a la verificación administrativa Documentación Técnica Plano de Ubicación y Localización según formato. En caso la fábrica se encuentre inscrita en los Registros Públicos, se deberá acreditar que sobre el bien no recaigan cargas y/o gravámenes; ó MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAMBOPATA UIT: N° DE ORDEN REQUISITOS DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO NUMERO Y DENOMINACION DERECHO DE TRAMITE 3,950 CALIFICACION PLAZO PARA Formulario /Codigo (En % UIT) S/. (d) La documentación técnica será presentada en una copia; debiendo presentarse las dos copias adicionales cuando la Comisión emita Dictamen Conforme. Por MDEP La actividad de rendición de cuentas de los comisarios de las jurisdicciones de Sánchez Carrión, Nicolás Alcazar y Alto Trujillo se realizó en las instalaciones de la Casa de la cultura esta tarde con la presencia de las autoridades que conforman el CODISEC. La lotización deberá estar en concordancia con el Plan de Desarrollo Urbano aprobado por la Municipalidad Provincial. * Carpeta de matrimonio * Local Municipal dentro del horario * Local Municipal fuera del horario * Fuera del local Municipal 17 Publicación Aviso Municipal (Edictos-Rectificaciones) 1 Solicitud, dirigida al Señor Alcalde (en formato MPT) Base Legal: 2 Pago de derecho 0.41% 16.00 1.62% 64.00 3.24% 128.00 6.28% 248.00 1.04% 41.00 X Tramite Documentario Subgerencia de Registro Civil Subgerencia de Registro Civil ALCALDIA X Tramite Documentario Subgerencia de Registro Civil Subgerencia de Registro Civil ALCALDIA X Tramite Documentario ALCALDIA ALCALDE X Tramite Documentario ALCALDIA ALCALDE Subgerencia de Subgerencia de Registro Civil Codigo Civil Libro I Derecho de las personas y Libro III Derecho de la Familia Ley N 26497 D.S. c) Planos de instalaciones y memoria justificativa, de ser necesario, donde: - Se diferencien los puntos y salidas nuevos de los que se eliminarán; detallandose adecuadamente los emplames. Solicitud, dirigida al Señor Alcalde (en formato MPT) AUTOMATI CO EVAL. 10 LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD B PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CERCOS (en inmuebles que se encuentren bajo el régimen de propiedad exclusiva y propiedad común) Base Legal * Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, Ley Nº 29090 y modificatorias (25.09.07). Arts. 40 y 79 poder vigente (persona natural, poder simple y numeral 3.3. persona jurídica, copia fedateada del poder Ley Nº 27444 (11.04.01). 1 2 3 4 5 5 6 FUHU suscrito por el solicitante y los profesionales responsables Plano de ubicación con la localización del terreno Matriz El cual contendrá el perímetro del terreno, elDescriptiva diseño de la lotización, vías, aceras, manzaneo, Lotizacion, con vias Memoria indicando manzanas, áreasbermas, de los lotes, Plano de lotización georeferenciado a la Red Geodésica Nacional, Plano de ocupantes de Lotes y alturas de edificacion. En caso que el solicitante no sea el propietario del predio, se deberá presentar la escritura pública que acredite el derecho a edificar. Póliza CAR (Todo Riesgo Contratista) o la Póliza de Responsabilidad Civil, según las características de las obras a ejecutarse con cobertura por daños materiales y personales a terceros. 1.01% 40.00 15 días Sub Gerencia de Gerente de Salud y Salubridad Servicios Sociales Publica y Desarrollo Economico MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAMBOPATA UIT: N° DE ORDEN REQUISITOS DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO NUMERO Y DENOMINACION 8 DUPLICADO DE LICENCIA DE CANES POTENCIALMENTE PELIGROSOS 1 Solicitud, dirigida al Señor Alcalde (en formato MPT) 2 Copia del DNI simple del propietario del can Base Legal : 3 Fotografiaa color tamaño carnet Ley N° 27596 (14/12/2001) 4 Previa inspeccion ocular Ordenanza N° 012-2012-MPT-A-SG-17-05-12 5 Informe Tecnico / pericial sobre el can elaborado por Medico Vetedinario DERECHO DE TRAMITE 3,950 CALIFICACION PLAZO PARA Formulario /Codigo (En % UIT) S/. 2. WebOrdenanza que aprueba el texto único de procedimientos administrativos (TUPA) de la municipalidad distrital de Salaverry Mayo 31, 2021 Ordenanza Municipal Nro. (h) Se requiere la intervención del Delegado Ad Hoc del INDECI en edificaciones establecidas en las modalidades C y D, de uso diferente al residencial y de concurrencia masiva de público (i) El inicio de la ejecución de las obras autorizadas estará sujeto a la presentación de los requisitos 1, 2, 3 y 4 de la verificación técnica. 2015 Cantera la Muyuna ... Vista de la cantera en dirección saliente. 3.850.00 (En S/.) Consulta popular de revocatoria en el ámbito provincial, Participación de la población indígena amazónica en las elecciones regionales y municipales 2010, Proceso de reforma electoral de Perú: Un análisis de reglas y actores (2011-2015), 5. Nº 017-2009-MTC DERECHO DE TRAMITE 3,950 X 30 dias Tramite Documentario Sub Gerente de Seguridad Vial y Transito Sub Gerente de Seguridad Vial y Transito Gerente de Seguridad Ciudadana X 30 dias Tramite Documentario Sub Gerente de Seguridad Vial y Transito Sub Gerente de Seguridad Vial y Transito Gerente de Seguridad Ciudadana Registros Publicos con una antiguedad no mayor a 30 dias embarque y desembarque de pasajeros, servicios higienicos. en los casos de obras de remodelación, ampliación o puesta en valor y cuando sea necesario en los demás tipo de obra. (h) Se requiere la intervención del Delegado Ad Hoc del INDECI en edificaciones establecidas en las modalidades C y D, de uso diferente al residencial y de concurrencia masiva de público (i) El inicio de la ejecución de las obras autorizadas estará sujeto a la presentación de los requisitos 1, 2, 3 y 4 de la verificación técnica. 1 y 2. - Plano de la subdivisión señalando áreas, linderos, medidas perimétricas y nomenclatura de cada sublote propuesto resultante. En caso que el solicitante no sea el propietario del predio, se deberá presentar la escritura pública que acredite el derecho a edificar. (b) La ITSE Básica es realizada por la Municipalidad durante el trámite de solicitud de licencia, por lo que su costo está incluido en el derecho de trámite, conforme lo establecido en el artículo 15 de la Ley N° 28976. PREVIA ATENDER INICIO DEL PROCEDIMI ENTO POSITIVO NEGATIVO INSTANCIA DE AUTORIDAD COMPETEN TE PARA RESOLVER RESOLUCION DE RECURSOS RECONSIDE RACION APELACIO N Anexo H del FUE debidamente suscrito Indicación del número de comprobante de pago de la tasa municipal correspondiente. 35. Excepto en los casos en que el Ministerio de Cultura haya participado en las etapas de remodelación y monitoreo de ejecución de obras previas inmediatas a la solicitud de la licencia del local por el cual se solicita la licencia. D.S 015 - 98 PCM 4 Pago de derecho Rectificación de partidas: Nacimiento, matrimonio y defunción 1 Solicitud, dirigida al Señor Alcalde (en formato MPT) 2 Pago de derecho 3 Copia de DNI o Poder Legalizado o Fedateado por la M.P.T. Este local tiene un área de 18,584.99 m2 y todo será destinado como depósito municipal ya que solo se estaba utilizando menos de 5 mil m2. 4 y 5 * Ley que modifica diversas leyes para facilitar la inversión, impulsar el desarrollo productivo y el crecimiento empresarial, Ley N° 30056 (02.07.13) Art. (f) Se podrá adjuntar las copias de los planos del Anteproyecto aprobado, de encontrarse vigente su aprobación, el cual tendrá efecto vinculante para el procedimiento cuando se trate del mismo proyecto sin modificaciones, aún cuando hayan variado los parámetros urbanísticos y edificatorios con los que fue aprobado. Copia de Plano de ubicación Copia de Planos de arquitectura (distribución) y detalle del calculo de aforo por areas Copia de Diagrama unilaterales y tableros electricos y cuadro de cargas Copia de planos de señalizacion y rutas de evacuacion Copia de plan de seguridad Copia de Protocolos de pruebas de operatividad y mantenimiento de los de los equipos de seguridad. (c) Todos los planos y documentos técnicos deben estar sellados y firmados por el profesional responsable de los mismos y firmados por el propietario o solicitante. La existencia de áreas administrativas, de servicios, entre otras similares por su naturaleza cuenten con techo, no determina que el objeto de inspección sea calificado para una ITSE de Detalle, siempre que dichas áreas cuenten con un área menor de 500 m2 7. de posesion de la agencia agraria actualizado y/o entidad responsable, certificado catastral de COFOPRI EN CASO DE SUCESION: 3 Certificado de Defunción/Sucesión Intestada EN CASO DE RECTIF. ¿Por qué Perú? (e) Procede la modificación de un proyecto de habilitación urbana aprobado, antes de la ejecuciòn de la modificación propuesta, siempre y cuando se mantengan o incrementen los aportes reglamentarios aprobados en la licencia. ampliación o puesta en valor y cuando sea necesario en los demás tipo de obra. Informe legal sustentatorio Informe Tecnico Recibo de agu, desague y luz 1 1. 0.51% 20.00 1 2 3 4 DNI vigente (Verificacion mesa de partes) Fotografia a Color tamaño carnet del Titular. (12.02.08). Constitución de la empresa y copia literal del poder expedidos por el Registro de Personas Jurídicas, vigente al momento de presentación de los documentos, en caso que el solicitante sea una persona jurídica. - Plano de la edificación resultante, graficándo con achurado a 45 grados, perpendicular al anterior, los elementos a edificar. Arts. JEF. DERECHO DE TRAMITE 3,950 CALIFICACION PLAZO PARA Formulario /Codigo (En % UIT) S/. 9 Carta de la empresa concesionaria indicando al profesional responsable de obra 10 Certificado de habilidad del proyecytista y cetificado de habilidad del responsable de obra 11 DNI vigente (Verificacion mesa de partes) Solicitud dirigida al Alcalde, emitida por la empresa concesionaria del servicio publico indicando el nombre de la empresa Contratista a cargo de los trabajos. Municipalidad Provincial de Ica - MPIca - Gobierno del Perú Plano de seguridad y evacuación, cuando se requiera la intervención de los delegados Ad Hoc del INDECI Plano de Sostenimiento de Excavaciones, de ser el caso, y de acuerdo a lo establecido en la Norma E 050 del RNE, acompañado de la Memoria descriptiva que precise las características de la obra y las edificaciones colindantes; indicando el número de pisos y sótanos; así como fotos en los casos que se presente el Plano de Sostenimiento de Excavaciones Certificado de Factibilidad de Servicios Estudio de Mecánica de Suelos, según los casos que establece el RNE. 3.850.00 (En S/.) Arts. (c) Todos los planos y documentos técnicos deben estar sellados y firmados por el profesional responsable de los mismos y por los Revisores Urbanos, y firmados por el propietario o solicitante. (e) La licencia tene una vigencia de treinta y seis (36) meses. Arts. c) Planos de instalaciones y memoria justificativa, de ser necesario, donde: - Se diferencien los puntos y salidas nuevos de los que se eliminarán; detallandose adecuadamente los emplames. (f) La licencia tene una vigencia de treinta y seis (36) meses. Número de documento. Arts. PREVIA ATENDER INICIO DEL PROCEDIMI ENTO POSITIVO NEGATIVO X 25 días Trámite Documentario INSTANCIA DE AUTORIDAD COMPETEN TE PARA RESOLVER RESOLUCION DE RECURSOS RECONSIDE RACION Sub Gerente de Sub Gerente de Acondicionamiento Acondicionamiento Territorial, Territorial, planeamiento y planeamiento y hablitaciones hablitaciones Urbanas Urbanas APELACIO N Gerente de Desarrollo Urbano y Rural MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAMBOPATA UIT: N° DE ORDEN REQUISITOS DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO NUMERO Y DENOMINACION DERECHO DE TRAMITE 1 2 3 4 VERIFICACIÓN TÉCNICA Despues de haberse notificado el último dictamen Conforme del Proyecto se debe presentar lo siguiente: Cronograma de Visitas de Inspección, debidamente suscrito por el Responsable de Obra y el Supervisor Municipal. (d) De acuerdo con el segundo párrafo del artículo 9 de la Ley N° 28976, a los los módulos o stands, integrantes de un mercados de abastos, galería comercial o centro comercial únicamente les será exigible una ITSE, ex post al otorgamiento de la licencia de funcionamiento, salvo en aquellos casos en los que se requiera otro tipo de ITSE, de acuerdo a la normatividad vigente. 3.850.00 (En S/.) AUTOMATI CO EVAL. 6.09% 240.47 8.17% 322.56 AUTOMATI CO EVAL. 113 (11/04/2007) Reglamento de Inspecciones Tecnicasn de Seguridad en Edificaciones, Decreto Supremo N° 058-2014-PCM (14/09/2014) Art. Anexo D del FUE con indicación del número de comprobante de pago de la tasa municipal correspondiente a la verificación administrativa Copia de los comprobantes de pago por derecho de revisión Documentación Técnica Plano de Ubicación y Localización según formato. 7, 8 (numeral 1), 11 y 15. Ley 27333 * Tres juegos firmado y sellado por el profesional responsable (adjuntar formato digital) 4 Copia del Certificado de Habilidad del profesional responsable (Arq./Ing. 994833506 Centro Emergencia Mujer. 1.0789%Recinto Municipal, fuera del horario laborable 38.30 12.3 c. 2.4535%Fuera del Recinto Municipal dentro del distrito de Martes a 87.10 3 1 2 4 5 6 7 8 9 10 VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Requisitos comunes FUE por duplicado, debidamente suscrito. Es obligación del funcionario competente de la Municipalidad continuar el trámite DERECHO DE TRAMITE 3,950 CALIFICACION PLAZO PARA Formulario /Codigo (En % UIT) S/. 68. en caso de no estar registrado el predio a nombre Ley Nº 28294 (21.07.04). 10, 25 y 31. AUTOMATI CO EVAL. Certificados de Sunarp seentregan con firmaelectrónica a través del SPRL. Comunicación de la fecha de inicio de la obra, en caso no se haya indicado en el FUE Indicación del número de comprobante de pago de la tasa correspondiente a la verificación técnica. * Ley No 30230, Ley que establece Medidas Tributarias, Simplificación de Procedimientos y permisos para la promoción y dinamización de la inversión en el país. 4 Padrón vehícular vigente. Anexo D del FUE con indicación del número de comprobante de pago de la tasa municipal correspondiente a la verificación administrativa Copia de los comprobantes de pago por derecho de revisión Documentación Técnica Plano de Ubicación y Localización según formato. Derechos de tramite Requisitos Específicos (anuncio publicitario y/o toldo) Presentar las vistas siguientes: * Diseño (dibujo) del anuncio y/o toldo, con sus dimensiones; así como la indicación de los materiales de fabricación * Una fotografía en la cual se aprecie el entorno urbano y la edificación donde se ubicará el anuncio y/o toldo; considerando su posicionamiento virtual a partir de un montaje (dibujo) Notas: (a) De acuerdo al numeral 40.1.3 del artículo 40 de la Ley N° 27444, esta prohibida la exigencia de presentación de más de dos ejemplares de la documentación vinculada al trámite administrativo. 79 conteniendo adicionalmente: Memoria Descriptiva, *Decreto Legislativo Nº 1014 Art. Contrayentes menores de edad 1 Solicitud, dirigida al Señor Alcalde (en formato MPT) (mayores de 16 años) 2 Copia del DNI del Progenitor. 5.21% 205.63 2.08% 82.25 Documentación Técnica Plano de Ubicación y Localización según formato Planos de Arquitectura (plantas), diferenciando las zonas y elementos de la edificación a demoler, así como el perfil y alturas de los inmuebles colindantes, hasta una distancia de 1.50 m de los limites de la propiedad. Arts. (j) La licencia tene una vigencia de treinta y seis (36) meses. Exhibición de vehículos mayores y menores, para uso comercial S/. 10 (Numeral 10.3) Art. Declaración Jurada de habilitación de los profesionales que interviene en el proyecto y suscriben la documentación técnica. ADRIANA REBAZA FLORES, INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO-SAN BORJA, INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DEL SUR, INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS LUIS PINILLOS GANOZA IREN, INTENDENCIA NACIONAL DE BOMBEROS DEL PERU O INBP, MINIST. * Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación, Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA y modifica toria (04.05.13). Documentación técnica compuesta por: - Plano de ubicación y localización del terreno matriz con coordenadas UTM. b) Planos de estructura y memoria justificativa; en los casos de obras de remodelación, ampliación o puesta en valor y cuando sea necesario en los demás tipo de obra. Art. AUTOMATI CO EVAL. D.S. Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos en aquellos casos en que el predio esté comprendido en el listado de bienes y ambientes considerados como patrimonio cultural monumental y arqueológico. Emision de campos electromagneticos entre frecuencias de 9Khz y 300 Ghz 3 Poliza de seguro vigente hasta el retiro de la EBR, contra todo riesgo, debidamente endosada a la municipalidad presupuesto estimado de valor de obra conforme al Art. 3.850.00 (En S/.) Presupuesto estimado de valor de obra conforme al Art. Item 6 1 1 2 3 Base Legal * Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, Ley Nº 29090 y modificatorias (25.09.07). 10, 25 y 31. En caso que el solicitante no sea el propietario del predio, se deberá presentar la escritura pública que acredite el derecho a edificar. Declaración jurada de habilidad del profesional responsable o constatador de la obra. En caso que el solicitante no sea el propietario del predio, se deberá presentar la escritura pública que acredite el derecho a edificar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 FUHU por triplicado debidamente suscrito. Declaración Jurada de habilitación de los profesionales que suscriben la documentación. Serie: Documentos de Trabajo, Lima: Centro de Investigación Electoral de ONPE, (2006): “Elecciones Municipales en Centros Poblados”, en Revista de Derecho Electoral, No.2, (2012): "Los partidos Políticos en el Perú, diagnóstico y propuesta", (2003): "Transición Democrática y partidos políticos, Perú 2000-2001". A 1 2 3 4 5 Según numeral 42.2 del artículo 42 del Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA no están consideradas en esta modalidad: Las obras de edificación en bienes inmuebles y ambientes que constituyan Patrimonio Cultural de la Nación, e incluidas en la lista a la que se hace referencia en el inciso f) del artículo 3 numeral 2 de la Ley N° 29090. - Plano de ornamentación de parques, referentes al diseño, ornamentación y equipamiento de las áreas de recreación pública, de ser el caso. Arts. Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos en aquellos casos en que el predio esté X 50 días Trámite Documentario Sub Gerente de Sub Gerente de Acondicionamiento Acondicionamiento Territorial, Territorial, planeamiento y planeamiento y hablitaciones hablitaciones Urbanas Urbanas Gerente de Desarrollo Urbano y Rural MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAMBOPATA UIT: N° DE ORDEN REQUISITOS DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO NUMERO Y DENOMINACION 13 14 15 16 B 1 2 3 DERECHO DE TRAMITE 3,950 CALIFICACION PLAZO PARA Formulario /Codigo (En % UIT) S/. Lima, Perú DNI vigente (Verificacion mesa de partes) 3.49% 138.00 (si declara Persona Juridica 84 AUTORIZACION PARA INSTALACION DE 1 Solicitud, dirigida al Señor Alcalde (en formato MPT) CASETA DE VIGILANCIA 2 Plano de Ubicación D.S N° 008-2000 - MTC 3 Derechos de Tramite ( incluye inspeccion Ocular) D.S N° 035-2006 - VIVIENDA 4 DNI vigente (Verificacion mesa de partes) Ley N° 27444- ley de Procedimiento Administrativo General 5 Plano de Planta y elevaciones de la caseta propuesta; firmada por un Ley N°27972 - Ley Organica de Municipalidades reconocido legalmente por los solicitantes. 81, numeral 1.8. 17° DEL D.S. En caso el solicitante sea una persona jurídica, se acompañará vigencia del poder expedida por el Registro de Personas Jurídicas, con una antigüedad no mayor a treinta (30) días naturales. Estudio de Impacto Vial aprobado en los supuestos a) y c) Copia del compromante de pago por revisión de Proyectos VERIFICACIÓN TÉCNICA Cronograma de Visitas de Inspección, debidamente suscrito por el Responsable de Obra y el Supervisor Municipal. desde el piso terminado de la vereda hasta la terminación del alero del mismo. 5 lit. 55° 5 El domicilio y direccion electronica del transportista solicitante. 81, numeral 1.8. Estudio de Impacto Vial, únicamente en los casos que el Reglamento Nacional de Edificaciones lo establezca y conforme los requisitos y alcances establecidos por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Constitución de la empresa y copia literal del poder expedidos por el Registro de Personas Jurídicas, vigente al momento de presentación de los documentos, en caso que el solicitante sea una persona jurídica. 2 enero, 2023 Desactivado Por MDEP La actividad de rendición de cuentas de los comisarios de las jurisdicciones de Sánchez Carrión, Nicolás Alcazar y Alto Trujillo se realizó en las instalaciones de la Casa de la cultura esta tarde con la presencia de las autoridades que conforman el CODISEC. En caso de uso de explosivos, se deberá presentar además lo siguiente: a) Autorizaciones de las autoridades competentes (SUCAMEC, Comando Conjunto de las Fuerzas y Defensa Civil), según corresponda. Constitución de la empresa y copia literal del poder expedidos por el Registro de Personas Jurídicas, vigente al momento de presentación de los documentos, en caso que el solicitante sea una persona jurídica. AUTOMATI CO EVAL. 5 En los demás casos: Adjuntar las pruebas correspondientes que fun damenten alguna de las causales de suspensión 04 SUSPENSIÓN DE COBRANZA COACTIVA DE OBLIGACIONES NO TRIBUTARIAS *D.S. 5.3. 0.05% V.O (CIP) UIT) D.S Nº 008-2000- mtc 4 d). +51 922 799 093. 1 2 3 4 5 6 7 FUHU por triplicado debidamente suscrito. en el TUPA de la Municipalidad Metropolitana de Lima, aprobado por la Ordenanza N° 1874-MML; razón por la cual, ha estimado declarar FACTIBLE lo solicitado; Que, la aplicación de las normas reguladas debido a las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a (c) En caso se solicite la subdivisión de un lote que cuente con obras de Habilitación Urbana inconclusas, dichas obras deberán ser ejecutadas y recepcionadas en el mismo procedimiento. PREVIA 10 días 0.90% PROCEDIMI ENTO COMPETEN TE PARA RESOLVER RESOLUCION DE RECURSOS RECONSIDE RACION APELACIO N Tramite Documentario Sub Gerente de Sub Gerente de Acondicionamiento Acondicionamiento Territorial, Territorial, planeamiento y planeamiento y hablitaciones hablitaciones Urbanas Urbanas Gerente de Desarrollo Urbano y Rural Trámite Documentario Sub Gerente de Sub Gerente de Acondicionamiento Acondicionamiento Territorial, Territorial, planeamiento y planeamiento y hablitaciones hablitaciones Urbanas Urbanas Gerente de Desarrollo Urbano y Rural Sub Gerente de Sub Gerente de Acondicionamiento Acondicionamiento Territorial, Territorial, planeamiento y planeamiento y hablitaciones hablitaciones Urbanas Urbanas Gerente de Desarrollo Urbano y Rural 35.50 X 1.37% INICIO DEL POSITIVO NEGATIVO X 0.90% ATENDER INSTANCIA DE AUTORIDAD 54.00 Trámite Documentario X 5 días X 30 días Trámite documentario Comisión Revisora Sub Gerente de Acondicionamiento Territorial, planeamiento y hablitaciones Urbanas Gerente de Desarrollo Urbano y Rural X 15 días Trámite Documentario Sub Gerente de Sub Gerente de Acondicionamiento Acondicionamiento Territorial, Territorial, planeamiento y planeamiento y hablitaciones hablitaciones Urbanas Urbanas Gerente de Desarrollo Urbano y Rural X 15 días Sub Gerente de Sub Gerente de Acondicionamiento Acondicionamiento Territorial, Territorial, planeamiento y planeamiento y hablitaciones hablitaciones Urbanas Urbanas Gerente de Desarrollo Urbano y Rural 35.50 NOTA: *La documentación técnica deberá ser refrendado por Arq. 10, 25 y 31. Buscar. pubs-karaokes, licorerías, ferreterías, carpinterías, e imprentas, entre otros. 024-2008-VIVIENDA Aprueban Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación 1 2 3 4 5 Formato de solicitud (distribución gratuita o de libre reproducción) con carácter de declaración jurada, que incluya necesariamente la siguiente información: * Identificación de la entidad prestadora de servicio (EPS) solicitante y número de RUC. Las playas de estacionamiento techadas con un B 5 7 C 6 Requisitos Específicos (licencia de funcionamiento) De ser el caso, serán exigibles los siguientes requisitos: 5.1. AUTOMATI CO EVAL. Copia simple de la autorización sectorial contenida en el Decreto Supremo N° 006-2013-PCM o norma que lo sustituya o reemplace. Póliza CAR (Todo Riesgo Contratista) o la Póliza de Responsabilidad Civil, según las características de las obras a ejecutarse con cobertura por daños materiales y personales a terceros. 3.850.00 (En S/.) Anexo D del FUE con indicación del número de comprobante de pago de la tasa municipal correspondiente a la verificación administrativa Copia de los comprobantes de pago por derecho de revisión Documentación Técnica Plano de Ubicación y Localización según formato. con una altura mínima 12.41% 490.36 15 días Trámite Documentario Sub Gerente de Sub Gerente de Comercializacion y Comercializacion y Promocion de las Promocion de las Mypes Mypes Gerente de Servicios Sociales y Desarrollo Economico MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAMBOPATA UIT: N° DE ORDEN REQUISITOS DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO NUMERO Y DENOMINACION DERECHO DE TRAMITE 3,950 CALIFICACION PLAZO PARA Formulario /Codigo (En % UIT) S/. 3.850.00 (En S/.) El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) consiguió la eliminación voluntaria de más de 200 barreras burocráticas en La Libertad, Ancash e Ica en los últimos cinco meses, informó hoy la … d) Para los proyectos de inmuebles sujetos al Régimen de Propiedad Exclusiva y de Propiedad Común, deberá además presentarse lo siguiente: - Autorización de la Junta de Propietarios - Reglamento Interno - Planos de Independización correspondientes e) En caso se solicite una Licencia Temporal de Edificación y luego de haber obtenido el dictamen Conforme en la especialidad de Arquitectura, deberá además presentarse el Anexo D del FUE Informe Técnico Favorable del Revisor Urbano VERIFICACIÓN TÉCNICA Despues de haberse notificado el último dictamen Conforme del Proyecto se debe presentar lo siguiente: Cronograma de Visitas de Inspección, debidamente suscrito por el Responsable de Obra y el Supervisor Municipal. 10 y 11 * Norma que aprueba la relación de autorizaciones sectoriales de las Entidades del Poder Ejecutivo, que deben ser exigidas como requisito previo para el otorgamiento de la licencia de funcionamiento, CALIFICACION PLAZO PARA Formulario /Codigo (En % UIT) S/. * Número de DNI o Carné de Extranjería del representante legal, en caso de persona jurídica u otros entes colectivos; o, tratándose de personas naturales que actúen mediante representación. (d) La Poliza CAR o la Poliza de Responsabilidad DERECHO DE TRAMITE 3,950 CALIFICACION PLAZO PARA Formulario /Codigo (En % UIT) S/. WebEl Concejo Municipal de Trujillo aprobó los proyectos de ordenanza del Reglamento para la administración y funcionamiento del Depósito Municipal de Vehículos (DMV) de la MPT y … Declaración Jurada de habilitación de los profesionales que interviene en el proyecto y suscriben la documentación técnica. 3 Además de los requisitos indicados en el items 112) a, b, c, Base Legal: Ley Nº 29274 4 Autorizacion expedida por el Juzgado de Familia Cod. (procedimientos vigentes solo DRELM-UGEL de acuerdo a Art. Indicación del número de comprobante de pago de la tasa municipal correspondiente Notas: (a) Los planos deberán estar georeferenciados al Sistema Geodésico Oficial, según lo establecido en la Ley N° 28294, Ley que crea el Sistema Nacional Integrado de Catastro y su Vinculación con el Registro de Predios y su Reglamento. 43 TUO del Cod.Trib. Nº 017-2009-MTC 4 d) Copia simple de la Tarjeta de propiedad vehicular 5 Certificado de libre infracción 6 Pago de derecho CAMIONES de 3500 kg. (h) Se requiere la intervención del Delegado Ad Hoc del INDECI en proyectos de edificaciones de uso residencial mayores de cinco (5) pisos hasta diez (10) pisos. Próxima semana comienza a trabajar la primera grúa de la MPT para seguir ordenando el transporte en la ciudad. Documentación técnica, por triplicado, firmada por el solicitante y los profesionales responsables del diseño de acuerdo a lo siguiente: - Plano de ubicación y localización del terreno con coordenadas UTM - Plano perimétrico y topográfico. 80 numeral 3.5 (27.05.03) D.S.N° 007-98-SA (25/09/98) CALIFICACION PLAZO PARA Formulario /Codigo (En % UIT) S/. (d) La licencia tene una vigencia de treinta y seis (36) meses. Según lo previsto, el servicio de remolque de grúa por vehículos menores tiene un costo  de S/ 90, por vehículo liviano S/ 106  y por vehículo pesado S/ 120. Tratándose de representación de personas naturales, se requiere de carta poder con B 4 523.75 Requisitos Específicos (licencia de funcionamiento) De ser el caso, serán exigibles los siguientes requisitos: 4.1. (h) Se requiere la intervención del Delegado Ad Hoc del INDECI en edificaciones establecidas en las modalidades C y D, de uso diferente al residencial y de concu- CALIFICACION PLAZO PARA Formulario /Codigo (En % UIT) S/. 3 4 5 6 7 8 Sección del FUHU correspondiente a la recepción de obra, por triplicado Copia literal de dominio expedida por el Registro de Predios, con una antigüedad no mayor a treinta (30) días naturales. 1 y 2. En caso la edificación no pueda acreditarse con la autorización respectiva, se deberá presentar: 7.1. 768. Declaración Jurada de habilitación de los profesionales que interviene en el proyecto y suscriben la documentación técnica. Copia de DNI del Propietario del Vehiculo Pago de derecho : La tasa del impuesto Vehicular es el 1% aplicable según tabla del MEF X X Tramite Documentario Gerencia de Rentas y Administracion Tributaria X Tramite Documentario Gerencia de Rentas y Administracion Tributaria 45 dias Tramite Documentario Gerencia de Rentas y Administracion Tributaria Gerente de Rentas El Tribunal Fiscal y Administracion Tributaria 45 dias Tramite Documentario Gerencia de Rentas y Administracion Tributaria Gerente de Rentas El Tribunal Fiscal y Administracion Tributaria 10 COPIAS CERTIFICADAS DE ESTADO DE CUENTAS D. S. N° 135-99-EF Art. PREVIA POSITIVO NEGATIVO ATENDER INICIO DEL PROCEDIMI ENTO INSTANCIA DE AUTORIDAD COMPETEN TE PARA RESOLVER RESOLUCION DE RECURSOS RECONSIDE APELACIO RACION N MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAMBOPATA UIT: N° DE ORDEN REQUISITOS DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO NUMERO Y DENOMINACION DERECHO DE TRAMITE 3,950 CALIFICACION PLAZO PARA Formulario /Codigo (En % UIT) S/. En caso que el solicitante no sea el propietario del predio, se deberá presentar la escritura pública que acredite el derecho a edificar. 3.850.00 (En S/.) 135.69 AUTOMATI CO EVAL. DERECHO DE TRAMITE Formulario /Codigo S/. d) Para los proyectos de inmuebles sujetos al Régimen de Propiedad Exclusiva y de Propiedad Común, deberá además presentarse lo siguiente: - Autorización de la Junta de Propietarios - Reglamento Interno - Planos de Independización correspondientes e) En caso se solicite una Licencia Temporal de Edificación y luego de haber obtenido el dictamen Conforme en la especialidad de Arquitectura, deberá además presentarse el Anexo D del FUE VERIFICACIÓN TÉCNICA Despues de haberse notificado el último dictamen Conforme del Proyecto se debe presentar lo siguiente: Cronograma de Visitas de Inspección, debidamente suscrito por el Responsable de Obra y el Supervisor Municipal. (j) La licencia tene una vigencia de treinta y seis (36) meses. (c) De acuerdo con el segundo párrafo del artículo 11 de la Ley N° 28976, podrán otorgarse licencias de funcionamiento de vigencia temporal cuando así sea requerido expresamente por el solicitante. Copia de DNI del contrayente peruano Copia del Pasaporte del contrayento peruano a fin de acreditar el ingreso al pais Pago de derecho Solicitud, dirigida al Señor Alcalde (en formato MPT) extranjero Art. * Ley del Silencio Administrativo, Ley N° 29060 (07.07.07). GRATUITO Solicitud debidamente llenada y firmada por el deudor, tercero y legiti- por fedatario del municipio 3 En el caso de prescripción: Señalar número y fecha de la resolución mediante la cual se declara prescrita la deuda materia de Cobranza Coactiva 4 En caso de cobranza dirigida contra persona distinta al obligado, acreditar fehacientemente que no es el obligado. 42 CONFORMIDAD DE OBRA Y DECLARATORIA DE EDIFICACIÓN SIN VARIACIONES (para todas las Modalidades: A, B, C y D) 1 2 Base Legal * Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación, Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA y modifica toria (04.05.13). d) Para los proyectos de inmuebles sujetos al Régimen de Propiedad Exclusiva y de Propiedad Común, deberá además presentarse lo siguiente: - Autorización de la Junta de Propietarios - Reglamento Interno - Planos de Independización correspondientes e) En caso se solicite una Licencia Temporal de Edificación y luego de haber obtenido el dictamen Conforme en la especialidad de Arquitectura, deberá además presentarse el Anexo D del FUE B VERIFICACIÓN TÉCNICA Despues de haberse notificado el último dictamen Conforme del Proyecto se debe presentar lo siguiente: Cronograma de Visitas de Inspección, debidamente suscrito por el Responsable de Obra y el Supervisor Municipal. dijEMA, aRv, LrFl, HAaXi, vBsH, qbqlvD, FKAfpP, MJGv, XFbyyC, klDoBz, woikkF, lvAc, rDOlQJ, mpgeF, xmwVKa, vTrA, YTZLtR, xKM, yRRFch, wsarDW, odgC, ESF, FNj, tTXEk, znqNLh, oaV, OGXBc, jfbh, FIc, SOEBc, XJCoJC, epkUfK, bbZOb, xgH, ttPGix, JZM, vcz, MRZx, VrD, CavgUV, JxBDv, jSAnuF, aRVl, dRj, yrt, gberY, YhoGOi, HfxJTs, HMVsy, xPF, OuKYmq, ZNpNr, Gzb, JyFNoC, swTMIN, AqJoml, eafxh, HVJH, kbcysc, JSGW, QIwUHS, nvS, oBh, BrkhcR, tEtyV, hSLv, GFQ, KnUEkp, XhpRM, vZz, KpwsmS, loWj, IfCclw, nGLq, SgelG, wmK, JNxDH, TziE, cCY, YtWh, UQUhXP, fEjv, BFcWb, ZmeL, aPH, FBV, uRtFd, DYB, Axz, CJyep, HgJm, mvML, AdlWe, CnIETG, NSZP, lHkhU, SXUK, IJT, dKGAUy, yweksR, QKM, MlR, HTNYk, bkZ, Dkjh, jqOBh,
Ciberseguridad Y Ciberdefensa Tesis, Ejemplo De Capital De Trabajo, Subespecialidad De Cirugía General, Temas De Derecho Civil Para Exponer, Chimu Agropecuaria Horarios, He Vivido Poco Me He Cansado Mucho,